- 建造师案例题
题干:某厂房根据生产需要需新建设备基础,与A建筑公司签订了施工承包合同,该合同包括I、Ⅱ、Ⅲ三项工作,合同工期260d。业主另将设备安装施工(包括设备安装与调试工作)直接发包给了B安装公司,规定合同工期为100d。A建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计,经业主同意后,开始按下列进度计划施工:[006-002-003-000-9787513628815-image/006-002-003-000-9787513628815-002-020.jpg]该工程在实际施工过程中发生了如下事件:1.I工作施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使该工作延误7d。2.Ⅱ工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。A建筑公司进行返工处理,损失5万元,且使Ⅱ工作延误15d。3.A建筑公司因人员与机械调配问题造成Ⅲ工作增加工作时间5d,窝工损失2万元。4.B安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使B安装公司安装调试工作延误5d,损失12万元。发生以上事件后,A、B两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
题目:针对A建筑公司和B安装公司就以上各事件提出的索赔要求,请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成I工作延误,业主应给A建筑公司补偿工期和相应的费用。另外,业主还应顺延B公司的开工时间和补偿相关费用。
2)因设计图纸错误导致A建筑公司返工处理,故应给予A建筑公司相应的工期顺延和费用补偿。同时因对B公司也造成影响,故也应对B公司给予相应的工期和费用补偿。
3)人员与机械调配问题造成Ⅲ工作增加工作时间5d,窝工损失2万元,这是由于A建筑公司自身的原因造成的,业主不应给予工期和费用补偿。同时,因为Ⅲ工作不影响B公司,所以业主不应给予B安装公司工期和费用补偿。
4)由于B公司的错误造成总工期延误与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对A公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。

- 1 【建造师案例题】事件1—事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件1~事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
- 3 【建造师案例题】建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
- 4 【多选题】某建筑公司发生以下事件:职工李某因工负伤而丧失劳动能力;职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚;职工徐某因与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此,建筑公司可以随时解除劳动合同的有()。
- A 、李某
- B 、王某
- C 、徐某
- D 、陈某
- E 、张某
- 5 【建造师案例题】事件1—事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
- 6 【建造师案例题】事件一~事件四发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
- 7 【建造师案例题】针对事件2,若由安装公司维修,完成后安装公司应进行什么性质的回访?为什么?
- 8 【建造师案例题】事件一~事件四发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
- 9 【建造师案例题】针对事件2,若由安装公司维修,完成后安装公司应进行什么性质的回访?为什么?
- 10 【建造师案例题】 A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些?
热门试题换一换
- 原告拿出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据,该证据属于民事诉讼法规定的( )。
- 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(1-CD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见表2-1)。 LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间 工作内容 工作代号 紧前工作 持续时间/天 进场施工生产进场 A - 20 开工后生产线进场 B - 60 基础检测验收 C A 10 配电装置及线路安装 D A 30 LCD生产线组装固定 E BC 75 配套设备及电器控制系统安装 F BC 40 LCD生产线试车调整 G DE 30 电器控制系统检测 H DEF 25 联动调试、试运行、验收 I GH 15 A施工单位在设备基础检验时,发现少量基础与安装施工图不符,B施工单位进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,但影响了工期,使基础检验持续时间为30d。 LCD生产线的安装正值夏季,由于台风影响航运,使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7d。A施工单位按照建设单位的要求,调整进度计划,仍按合同规定的工期完成。 问题工作内容工作代号紧前工作持续时间/天进场施工生产进场A-20开工后生产线进场B-60基础检测验收CA10配电装置及线路安装DA30LCD生产线组装固定EBC75配套设备及电器控制系统安装FBC40LCD生产线试车调整GDE30电器控制系统检测HDEF25联动调试、试运行、验收IGH15
- 在某私人投资项目的建设中,甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格再让利10%,否则下半年及以后的订单不再给乙,乙表示同意。根据我国《合同法》规定,甲、乙之间的买卖合同因( )。
- 本项目路拌法水泥稳定土基层施工准备中少了什么重要环节?
- 下列注册建造师执业工程范围中,不属于水利水电工程专业的是( )。
- 关于阀门描述错误的有()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
