- 造价师案例题
题干:某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为2010年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2010年4月1日。施工单位2010年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表所示。[zjgcs/gczjalfx/ggbzzj/5/image/img-05-258-01.jpg]在施工过程中,发生如下几项事件:事件1:2010年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天;事件2:2010年5月,施工单位为了保证施工质量,扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天;事件3:2010年7月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天;事件4:2010年8月份,进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。以上事件中,除事件4外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位提出如下索赔要求:(1)增加合同工期13天;(2)增加费用11.8万元。
题目:施工单位对施工过程中发生的事件可否索赔?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
事件1费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的。事件2工期费用索赔不成立。该工作属于施工单位采取的质量保证措施。事件3费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,属于业主应承担的责任。事件4费用索赔不成立,工期可以延长。事件4属不可抗力事件,是施工单位和业主不可预见的,因此,施工单位只能得到工期方面的索赔。
您可能感兴趣的试题
- 1 【造价师案例题】对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
- 2 【造价师案例题】 施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
- 3 【造价师案例题】 针对施工过程中发生的事件,项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
- 4 【造价师案例题】不考虑施工过程中发生各事件的影响,在上图“施工网络进度计划”中标出第5个月末的实际进度前锋线I此处图略),并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
- 5 【单选题】若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5日~5月25日因客观原因而延误,5月13日~5月22日因承包人原因而延误,则在5月13日~5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是( )。
- A 、工期补偿
- B 、费用补偿
- C 、工期+费用补偿
- D 、没有补偿
- 6 【简答题】不考虑施工过程中发生各事件的影响,在图5-5“施工网络进度计划”中标出第5个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
- 7 【简答题】对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
- 8 【简答题】施工单位对施工过程中发生的事件可否索赔?为什么?
- 9 【造价师案例题】对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
- 10 【单选题】若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5日~5月25日因客观原因而延误,5月13日~5月22日因承包人原因而延误,则在5月13日~5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是( )。
- A 、工期补偿
- B 、费用补偿
- C 、工期+费用补偿
- D 、没有补偿
热门试题换一换
- 某进口设备按人民币计算,离岸价830万元,到岸价920万元,银行财务费4.15万元,外贸手续费13.8万元,增值税198.72万元,进口设备检验鉴定费3万元,进口关税税率20%,则该进口设备的抵岸价为( )万元。
- 根据我国《合同法》,债权人自撤销事由发生之日起()年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
- 当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后,若一方当事人不执行此裁决,则另一方当事人有权请求()。
- 安装工程分部分项工程量清单编制的原则有()。
- 在合同磋商阶段可能会发生的责任有()。
- 关于建筑物分类,下列说法不正确的是()。
- 下列各项中,不可以留设曲线孔道的方法是()。
- 下列关于填充墙砌体工程的说法中,错误的有()。
- 下列施工机械,其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载