- 建造师案例题
题干:某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。[006-001-005-000-9787566103307-image/006-001-005-000-9787566103307-008-001.jpg]该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。(4)桥梁结构施丁阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。施工过程中还发生了如下事件:事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行上一层的填筑,后总监对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收,现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
题目:施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

施工单位可获得的工期延期补偿为30天,理由:工作A和工作C的延期虽均是建设单位应承担的责任,但因其均不在新关键线路上且未超过其总时差,对总工期造不成影响,所以不能得到工期索赔;B工作延期属于施工单位的责任,不能得到工期索赔;E工作延期是由建设单位提出工程变更引起的,且在关键线路上,故所造成的工期延误应得到补偿。所以施工单位可以获得30天的工期赔偿。
主要考查工期补偿和费用补偿问题。根据背景资料可知,在情况(1)中,是由于地质勘探报告不详造成的工期延误和费用损失,这是由于建设单位提供的勘探报告不实造成的,但是由于情况(1)中A工作不在关键路线上且其拖期没有超过总时差,对总工期造不成影响,所以施工单位不能提出工期补偿,可以提出费用补偿;情况(2)中是由于基坑开挖时边坡支撑失稳塌陷造成的,属于施工单位的责任,所以施工单位不能提出工期补偿和费用补偿;情况(3)中是由于不可抗力造成的施工单位的供电设施发生火灾,建设单位应承担不可抗力的工期风险,不可抗力造成的费用应由双方分别承担各自的费用损失,但由于C工作不在关键路线上,延期没有超过总时差,所以C工作延期对总工期没有影响,施工单位不能提出工期补偿,同时也不能获得费用补偿;情况(4)中是由于建设单位提出工程变更造成的,所造成的工期延误和费用损失应由建设单位承担,E工作处在关键路线上,其总时差为零,所造成的工期延误天数为30天,施工单位可以获得工期补偿和费用补偿。根据前面的分析可知,在情况(1)和情况(2)中施工单位不能获得工期补偿,在情况(3)和情况(4)中可以获得工期补偿,施工最终可获得的工期补偿天数为30天。根据前面的分析可知,情况(1)中A工作施工单位可以获得费用补偿,情况(2)中B工作施工单位不能获得工期补偿,所以根据A工作延误的天数,可以计算出施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用为10×1500=1.5(万元)。

- 1 【建造师案例题】 该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 2 【建造师案例题】 该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 3 【建造师案例题】 该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 4 【建造师案例题】开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
- 5 【建造师案例题】事件发生后,施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
- 6 【建造师案例题】装饰施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少?
- 7 【建造师案例题】施工单位能获得的工期索赔为多少天?(写出计算过程)
- 8 【建造师案例题】该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 9 【建造师案例题】施工单位可以获得的工期补偿是多少?说明理由。
- 10 【建造师案例题】施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
- 沉井法是在不稳定含水地层中开凿井筒的一种特殊施工法,属于( )方法。
- 浸水路堤填筑的压实质量应符合设计要求,基床以下路基浸水与不浸水部分分界高程的施工允许偏差为( )mm。
- 根据《劳动法》的有关规定,用人单位和劳动者应当遵守的有关劳动安全卫生的法律规定有( )。
- 下列关于格式条款的说法中,正确的是( )。
- 需要绘制的临时设施的阶段性施工平面图主要包括哪些临时设施?
- 行政复议机关逾期不做决定的,申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。
- 某大型综合利用水利水电枢纽工程位于峡谷地区,基岩完整、坚硬、岸坡陡峻,该工程泄流的消能方式宜采用()。
- 利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器有( )。
- 以下关于线性组织结构模式的描述中,正确的有()。
- 事件一中,写出箱梁施工的主要工序D、E、F的名称。写出首跨施工完成后模架移动的正确顺序(用编号表示)。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
