- 建造师案例题
题干:某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷,施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻、及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意,但是不愿单独列出和承担此部分费用,认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工,建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8.0~10.0m),然后再浇筑止浆垫(厚2.5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4.5m)、浇筑止浆垫3.5m的方法施工。施工中,施工单位采取了自己的方案,在打钻出水后进行注浆时,发现工作面漏浆严重,于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间1天)、拆除止浆垫(时间3天),再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12天,费用20万元;第二次打钻注浆10天,费用21万元。
题目:打钻注浆所用工期多少?这部分工期应怎样考虑?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
打钻注浆工期12d+10d,第一次打钻注浆工期12d由施工单位承担,第二次打钻注浆工期10d由甲方承担。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 2 【建造师案例题】该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 3 【建造师案例题】该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
- 4 【建造师案例题】试计算工期拖延多少天?
- 5 【建造师案例题】可获得工期索赔多少天?实际工期为多少天?
- 6 【建造师案例题】施工单位可索赔工期和费用各为多少?
- 7 【单选题】泥浆护壁成孔灌注桩施工期间护筒内的泥浆应高出地下水位()以上。
- A 、0.2m
- B 、0.5m
- C 、0.8m
- D 、1.0m
- 8 【建造师案例题】该矿井建井工期和总工期分别是多少?
- 9 【建造师案例题】该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
- 10 【建造师案例题】画出分部工程施工进度横道图总工期是多少天?调整施工进度还包括哪些步骤?
热门试题换一换
- 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003] 206号文),某建筑安装工程施工现场搭建的临时宿舍所花费的费用属于( )。
- 浅孔深孔爆破发展的方向是( )。
- 根据《建设工程质量管理条例》,下列选项中, 符合施工单位质量责任和义务的规定。
- 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员,有( )行为之一的,给予降级或者撤职的行政处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
- 某工程项目施工过程中,工程师未按约定参与隐蔽工程验收,现工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求,根据施工合同示范文本,( )。
- 在常用的比率法中,通过( ),可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重,同时也可看出量、本、利的比例关系,从而为寻求降低成本的途径指明方向。
- 从性质上分析影响工程质量的因素,可分为偶然性因素和系统性因素,下列引起质量波动的因素中,属于偶然性因素的是( )。
- 通过对提供的材料质量保证资料、试验报告进行审核,属于材料质量的检验方法中的 ( )方法。
- 某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。
- 施工企业对特种作业人员和特种设备作业人员的管理有何要求?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载