- 建造师案例题
题干:背景材料某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度15m路面层结构为沥青混凝土,粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌和厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及地面垫层等费用),8t自卸汽车运输,平均运距3.8km,摊铺机分两幅摊铺,预算定额分项(直接工程费)见表5。[up2015/abc65bdda1a-7ab1-4495-8ddc-57371fcc0d08.jpg]合同中路基回填土方量为11000m3,综合单价为20元/m3,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调整为18元/m3或22元/m3。在工程开工前,施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划,如图5所示(单位:天),监理工程师批准了该计划。[up2015/abc35494a58-5742-4eb8-8d6a-c37929ee930f.jpg]施工过程中发生了如下事件:事件一:经监理工程师计量,施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m3。事件二:工地附近无电源,为此施工单位准备了一台发电机组,西桥台基础第一根桩从7月16日7:00开始灌注混凝土,12:00因发电机组故障,灌注作业被迫停工,施工单位立即组织人员抢修,于3小时后修复,导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。事件三:东桥台施工过程中,基础出现裂缝,裂缝产生的原因是设计方案不完善,监理工程师立即下达了该工作暂停令,5天后设计单位提交了裂缝处理方案,监理工程师审核同意并下达了复工令,经监理工程师审核,裂缝处理费用增加20万元,工期增加10天,停工期间窝工费用补偿1万元。事件四:路基施工完成后,业主要求增加一小型圆管涵,施工单位接到监理指令后立即安排施工,由于原合同中无可参考价格,施工单位按照定额计价并及时向监理工程师提交了圆管涵的报价单,监理工程师审核后认为报价太高,多次与施工单位协商未能达成一致,最后总监理工程师做出价格确定,施工单位不接受监理审批的价格,立即停止了圆管涵施工,并书面通知监理工程师,明确提出只有在圆管涵价格有接受后才能继续施工。
题目:针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
不调整单价。
理由:1000/11000x100%=9.09%,不超过10%。
结算工程款:10000×20=200000元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 2 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 3 【建造师案例题】针对事件一:A公司的做法是否合适?为什么?
- 4 【建造师案例题】针对事件三,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件1,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 6 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 7 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 8 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 9 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 10 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
热门试题换一换
- 注册建造师延续执业,应在注册有效期满30日前申请延续注册,延续注册的有效期为( )年。
- 装配式预应力混凝土水池吊装中,当预制构件平面与吊绳的交角小于( )时,应对构件进行强度验算。
- 下列属于明挖基坑控制边坡稳定措施的是()
- 按照当事人分类,索赔不包括()。
- 指出事件一中不妥之处,并分别写出正确做法。
- 下列费用中,属于工程建设其他费用的是( )。
- 下列权利中属于用益物权的是( )。
- 当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()。
- 甲公司为居民企业,2018年发生下列业务取得的收入,应当计入甲公司当年企业所得税应纳税所得额的有()。
- A公司承建B公司的住宅工程,后来双方因工程质量问题产生纠纷,A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市,B公司的注册登记地在乙市,该工程位于丙市,双方的合同是在丁市签订的。根据《民事诉讼法》的规定,A公司应当向()市人民法院起诉。
- 下列情况发生的磨损中,属于第一种有形磨损的是( )。
- 按输气压力分类,属于次高压A燃气管道压力为( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载