- 建造师案例题
题干:某城市新建一主干路长3km,路面设计双向三车道宽度45m。含一座跨河桥梁,面层结构为沥青混凝土,粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌。合同中路基回填土方量为11000,综合单价为20元/,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调整为18元/或22元/。在工程开工前,施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划,如图5所示(单位:天),监理工程师批准了该计划。施工过程中发生了如下事件:事件一:经监理工程师计量,施工单位实际完成的路基回填土方量为10000。事件二:工地附近无电源,为此施工单位准备了一台发电机组,西桥台基础第一根桩从7月16日7:00开始灌注混凝土,12:00因发电机组故障,灌注作业被迫停工,施工单位立即组织人员抢修,于3小时后修复,导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。事件三:东桥台施工过程中,基础出现裂缝,裂缝产生的原因是设计方案不完善。监理工程师立即下达了该工作暂停令,5天后设计单位提交了裂缝处理方案,监理工程师审核同意并下达了复工令,经监理工程师审核,裂缝处理费用增加20万元,工期增加10天,停工期间窝工费用补偿1万元。事件四:路基施工完成后,业主要求增加一小型圆管涵,施工单位接到监理指令后立即安排施工。
题目:针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
(11000-10000)/11000×100%=9.09%,不超过10%。不调整单价。
结算工程款:10000×20=200000(元)。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 2 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 3 【建造师案例题】针对事件一:A公司的做法是否合适?为什么?
- 4 【建造师案例题】针对事件三,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 6 【建造师案例题】针对事件1,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 7 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 8 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 9 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
- 10 【建造师案例题】针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元?
热门试题换一换
- 采用价值工程原理控制成本时,下列各项中能提高价值的途径有( )。
- 事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。
- 施工单位在0号、1号块施工完成后拼装挂篮是否正确?
- 石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺()厚的细土或沙土。
- 建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则,因地制宜,编制移民安置规划,经依法批准后,由()组织实施。
- 根据施工现场环境保护的要求,凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间。一般情况下,停止强噪声作业的时间为()。
- 对于单因素敏感性分析的主要步骤正确的是( )。
- 管道系统吹扫与清洗方案应包括的内容有( )。
- 关于仲裁调解的说法,正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载