- 建造师案例题
题干：某水利工程施工项目,发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280天,协议书中的工期为240天。施工中发生了下列事件:事件1:施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前,发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致,向设计单位提出变更建议并附变更方案;设计单位审核后认为施工单位的建议正确,方案合理,向施工单位发出了设计修改文件。事件2:在施工过程中,根据监理单位的书面指示,施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖,但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价:(1)混凝土坝A:砂卵石、岩石地基开挖70元/立方米;B:基础处理80元/立方米;(2)土石坝C:砂卵石、岩石地基开挖50元/立方米;D:基础处理60元/立方米。事件3:施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时,监理单位对已覆盖的基础质量有疑问,指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验,检测结果表明,基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用,但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。
题目：在事件1的变更中若涉及需要调整合同价格时,应遵循什么原则?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),变更需要调整合同价格时,按以下原则确定其单价或合价:
①本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价;
②本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时,则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础,由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价;
③本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考,则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】( )应及时掌握合同变更情况，如工程量变更，质量及特性变更，工程标高、基线、尺寸等变更，施工顺序变化等。
- A 、项目经理
- B 、项目技术负责人
- C 、项目预算员
- D 、项目技术员
- 2 【建造师案例题】在事件1的变更中若涉及到需要调整合同价格时,应遵循什么原则?
- 3 【多选题】合同变更的条件包括( )。
- A 、原合同内容发生了变更
- B 、当事人之间的合同关系已经存在
- C 、必须采用书面形式
- D 、必须经法院判决
- E 、必须按照法定的形式
- 4 【多选题】一般设计变更的处理涉及( )。
- A 、监理工程师
- B 、总监理工程师
- C 、专业监理师
- D 、业主方
- E 、施工方
- 5 【建造师案例题】施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
- 6 【单选题】合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有约定外,工程数量有误或设计变更引起的新的工程量增减,属合同约定幅度以外的,其相应综合单价应()。
- A 、执行原有的综合单价
- B 、承包商提出,发包商确认
- C 、发包商提出,承包商和发包商确认
- D 、工程师提出并确认
- 7 【建造师案例题】事件二中,变更部分合同价款依据的原则是什么?
- 8 【建造师案例题】事件三中,中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
- 9 【建造师案例题】事件2中，施工合同变更的程序是否正确？如不正确，请说明正确的做法。
- 10 【多选题】在会计核算中，合同变更收入的确认，需要具备的条件有（ ）。
- A 、客户能够认可因合同变更而增加的收入
- B 、承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款
- C 、该收入能够可靠计量
- D 、能够在一个会计年度完成并能确认收入
- E 、合同的结果能够可靠地估计
热门试题换一换
- 企业在采用经营租赁方式租用设备时需支付租赁费用，构成租赁费用的项目有（ ）。
- 斜坡堤堤心石抛石时，抛填方块前应先安放压边方块。实际边线与设计边线间的偏差不应大于( )。
- 特殊工种必须专业培训，考试合格后方可操作，并持证上岗。下列各工种，不属于特殊工种的是( )。
- 燃气管道穿越河底时，燃气管道宜采用（ ）。
- 为什么质量监督部门认为建设单位提交的材料不全?
- 已知某项目借款还本付息数据如下表1所示，则该项目的借款偿还期Pd为( )。
- 为保证湿陷性黄土路基的稳定,宜采取的加固措施是()。
- 用人单位可以安排未成年工从事（）工作。
- 适用于无水或浅水河滩，地形相对平坦，孔数较多的中型梁板安装的吊装方法（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
aKWZW