- 建造师案例题某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同,施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故,导致直接经济损失10万元。事故发生后,建设单位以装饰公司不具备履行能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同,装饰公司不服,决定向具有管辖权的人民法院起诉。 问题 (1)合同争议的解决方式有哪几种? (2)仲裁的原则是什么? (3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
1A426030建筑工程施工合同的履行。本案例为根据《建设工程施工合同(示范文本)》协议书的内容设计的案例,主要涉及合同争议的解决方式、仲裁的原则等合同法中的相关内容。
(1)合同争议的解决方法有和解、调解、仲裁、诉讼。
(2)仲裁的原则为:①自愿原则;②公平合理原则;③仲裁依法独立进行;④一裁终局原则。
(3)人民法院不予受理。根据《合同法》的规定,仲裁机构做出裁决后立即生效。合同双方当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉,仲裁委员会或人民法院不予受理。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整,土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的设备是设备的改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,建设单位决定设计变更,按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。 由于基础交付安装单位工期已拖10天,将影响安装单位的后续工程,因此安装公司增加施工力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向建设单位提出赶工索赔。 说明设计变更的管理程序和规定
- 2 【建造师案例题】某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整,土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的设备是设备的改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,建设单位决定设计变更,按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。 由于基础交付安装单位工期已拖10天,将影响安装单位的后续工程,因此安装公司增加施工力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向建设单位提出赶工索赔。 阐述安装单位向建设单位索赔的合理性。
- 3 【建造师案例题】建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。
- 4 【建造师案例题】建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。
- 5 【建造师案例题】建设单位要求采取邀请招标的方式是否妥当?请说明理由。
- 6 【建造师案例题】建设单位采取的招标方式是否合适?(该项目为国有资金占主导地位)说明理由。
- 7 【单选题】建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中,不产生法律效力的是()。
- A 、在施工合同中约定仲裁条款
- B 、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
- C 、双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
- D 、双方订立书面仲裁协议
- 8 【建造师案例题】建设单位采取的招标方式是否合适?(该项目为国有资金占主导地位)说明理由。
- 9 【单选题】建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中,不产生法律效力的是( )。
- A 、在施工合同中约定仲裁条款
- B 、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
- C 、双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
- D 、双方订立书面仲裁协议
- 10 【建造师案例题】建设单位采取的招标方式是否合适?(该项目为国有资金占主导地位)说明理由。
热门试题换一换
- 预算定额中人工消耗量指标由( )组成。
- 任何单位不得将产生严重污染的生产设备( )给没有污染防治能力的单位使用。
- 有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架( )进行固定连接。
- 某房地产开发商拟开发建商品住宅项目,市场预测售价为7500元/平方米,变动成本为2950元/平方米,固定成本为2000万元,综合营业税金为550元/平方米。该开发商保本开发商品住宅面积是()
- 下列关于沉井施工中的筑岛说法正确的有( )。
- 当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时,企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入( )。
- 根据《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位在发生安全事故后()。
- 图中A是什么,起到什么作用?
- 事件二中,除违章作业外,针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容?混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载