- 判断题某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。业主开出的罚单费用计算是否合理?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
业主开出的罚单费用计算不合理。根据合同第(3)款的约定,延误工期每天罚款1000元。该工程建设中,第一项工期延误是雨期施工,耽误了皮带走廊与井口房的施工衔接,该项工期延误应当由施工单位承担责任;第二项工期延误是业主部分手续未办理造成的,不是施工单位的责任。因此,由施工单位原因造成的工期延长时间是20天,只能罚款2.0万元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】建设单位甲与施工单位乙签订了某工程的施工合同,约定由乙公司承建该工程,施工地点为郑州市。乙公司又与丙单位签订了一份施工合同,约定由丙单位承建该工程的主体结构。丙单位开始施工前,指派业务员李某前往信阳市和丁公司洽谈购买钢筋事宜。李某在完成钢筋采购任务后,得知丁公司的水泥很便宜,随后与丁公司签订了水泥买卖合同。乙公司与丙公司签订的合同为( )。
- A 、转包合同,合同有效
- B 、转包合同,合同无效
- C 、分包合同,合同有效
- D 、分包合同,合同无效
- 2 【单选题】某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后,施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同,此后,施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时,发包人与承包人因工程质量发生争议,拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉,则( )。
- A 、只能以施工单位甲为被告提起诉讼
- B 、只能以施工单位乙为被告提起诉讼
- C 、只能以施工单位丙为被告提起诉讼
- D 、可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼
- 3 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10立方米/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。井筒施工中所发生的工期延误事件,应当由谁承担责任?
- 4 【判断题】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。施工单位在执行合同时是否存在违规行为?
- 5 【判断题】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。业主在工程建设中存在哪些不规范之处?
- 6 【单选题】甲、乙两单位签订了建设工程合同,但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行,则( )。
- A 、甲单位应向乙单位承担违约责任
- B 、丙单位应向乙单位承担违约责任
- C 、甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔
- D 、乙单位无权解除合同
- 7 【建造师案例题】某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供:由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120 d;竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)施工过程中发生如下事件: 事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。 事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122 d。 问题 1.事件一中建设单位的说法是否正确?为什么? 2.逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理,说明理由。 3.逐项说明事件三中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。 4.事件四中试验检验费用应由谁承担? 5.分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
- 8 【单选题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》,负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。
- A 、甲建设单位
- B 、乙施工单位
- C 、丙施工单位
- D 、项目经理部
- 9 【单选题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》,负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。
- A 、甲建设单位
- B 、乙施工单位
- C 、丙施工单位
- D 、项目经理部
- 10 【单选题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成 5 人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。
- A 、甲建设单位
- B 、乙施工单位
- C 、丙施工单位
- D 、项目经理部
热门试题换一换
- 建筑装饰装修工程施工管理过程中,注册建造师签章文件代码为CN,下列说法正确的是( ).
- 下列情形中,承包人不可以提起索赔的事件是()。
- 表 设备一览表表 吊装进度计划设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员?
- 根据规定,列入城建档案馆接收范围的工程,建设单位在工程竣工验收后( )个月内向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。
- 下列的选项,不属于债权合同的是( )。
- 在工程施工承包招标时,施工期限为( )左右的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题,似签订合同时的单价和总价为准,物价上涨的风险全部由承包商承担。
- 公路工程安全管理的基本原则包括( )等。
- 不得进入施工现场的“三无”人员中,不含()人员。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载