- 建造师案例题某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万立方米，单价为10元/立方米；砌石10万立方米，单价为40元/立方米。 (1)合同中的有关情况为： ①合同开工日期为9月20日。 ②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。 ③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500立方米/天 的需要。 ④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再进行砌石施工。 ⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。 (2)在合同执行过程中： ①在土方施工中，由于以下原因引起停工： 事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。 事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。 事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。 ②土方填筑实际完成300万立方米，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/立方米；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。 ③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场地开采了5万立方米后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。 承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/立方米。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400立方米，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元／天补偿承包人的损失。 ④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元／天。 试分析确定承包人应获准的工程延期天数。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。本例中包括：(1)移交场地延误；(2)不可抗力停工；(3)石料场变化后运输能力降低。本例中，批淮工程延期为37天，其中：(1)因天气原因、移交场地延误等原因（属于发包人应承担的停工原因）造成从10月4日至10月15日暂停，工期延误12天。(2)由于石料场变化，运输能力不足，影响填筑工效，延长工期：（100000-50000）/400—（100000-50000）/500=25天
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据水利堤防工程填筑作业的要求，地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填，堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时，应将地面坡度削至缓于( )。
- A 、1：2
- B 、1：3
- C 、1：4
- D 、1：5
- 2 【建造师案例题】 某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万立方米，单价为10元/立方米；砌石10万立方米，单价为40元/立方米。 (1)合同中的有关情况为： ①合同开工日期为9月20日。 ②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。 ③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500立方米/天 的需要。 ④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再进行砌石施工。 ⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。 (2)在合同执行过程中： ①在土方施工中，由于以下原因引起停工： 事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。 事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。 事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。 ②土方填筑实际完成300万立方米，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/立方米；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。 ③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场地开采了5万立方米后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。 承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/立方米。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400立方米，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元／天补偿承包人的损失。 ④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元／天。 试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。
- 3 【单选题】水利工程施工分包中，承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动称为( )。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
- 4 【单选题】水利工程施工分包中，承包人将其承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动称为( )。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
- 5 【建造师案例题】 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事件： 事件1：业主未按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。 事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。 事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使用作业时间延长3天。 事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。 在上述事件中，承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求？
- 6 【多选题】堤防工程的特征水位包括()。
- A 、校核洪水位
- B 、保证水位
- C 、设计洪水位
- D 、设防水位
- E 、警戒水位
- 7 【单选题】水利工程施工分包中,承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动称为()。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
- 8 【单选题】水利工程施工分包中,承包人将其承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动称为()。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
- 9 【单选题】水利工程施工分包中，承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动称为（ ）。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
- 10 【单选题】水利工程施工分包中，承包人将其承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动称为（ ）。
- A 、工程分包
- B 、劳务分包
- C 、企业分包
- D 、组织分包
热门试题换一换
- 导致合同无效的原因有( )。
- 我国建设领域常见的行政责任的种类有( )。
- 第二审人民法院在审理过程中,认为一审判决认定的事实存在重大错误时,正确的做法应当是,( )。
- 工程质量检验记录属于( )。
- 某混凝土工程,工程量清单的工程量为2000立方米,合同约定的综合单价为每立方米300元,且实际工程量超过工程量清单的工程量10%可调整单价,调整系数为 0.8。由于该项设计变更,承包商实际完成工程量2500立方米,则该混凝土工程的价款为( )。
- ( )由项目主管部门组织调查组进行调查,调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。
- 未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的,由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正,或者造成严重后果的,处()罚款。
- 黏性土的压实实验中,。表示()。
- 钢管混凝土墩柱应采用()混凝土,一次连续浇筑完成。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Kp3X