- 多选题堤防工程的特征水位包括()。
- A 、校核洪水位
- B 、保证水位
- C 、设计洪水位
- D 、设防水位
- E 、警戒水位
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,D,E】
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】堤防工程的级别应按照《堤防工程设计规范》确定。堤防工程的防洪标准主要由( )对象的防洪要求而定。
- A 、发电
- B 、供水
- C 、治涝
- D 、防洪
- 2 【多选题】以下属于堤防工程特征水位的是( )。
- A 、死水位
- B 、校核洪水位
- C 、设防（防汛）水位
- D 、保证水位
- E 、警戒水位
- 3 【多选题】水库的特征水位包括( )。
- A 、设计洪水位
- B 、防洪高水位
- C 、死水位
- D 、警戒水位
- E 、保证水位
- 4 【多选题】堤防工程验收包括( )。
- A 、分部工程验收
- B 、阶段验收
- C 、单位工程验收
- D 、竣工验收
- E 、分项工程验收
- 5 【建造师案例题】某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万立方米，单价为10元/立方米；砌石10万立方米，单价为40元/立方米。 (1)合同中的有关情况为： ①合同开工日期为9月20日。 ②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。 ③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500立方米/天 的需要。 ④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再进行砌石施工。 ⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。 (2)在合同执行过程中： ①在土方施工中，由于以下原因引起停工： 事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。 事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。 事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。 ②土方填筑实际完成300万立方米，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/立方米；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。 ③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场地开采了5万立方米后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。 承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/立方米。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400立方米，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元／天补偿承包人的损失。 ④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元／天。 试分析确定承包人应获准的工程延期天数。
- 6 【建造师案例题】 某堤防工程，发包人与承包人依据《水利水电土建工程施工合同条件》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑200万立方米，单价为10元/立方米；砌石10万立方米，单价为40元/立方米。 (1)合同中的有关情况为： ①合同开工日期为9月20日。 ②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。 ③发包人指定的采石场距工程现场10km，开采条件可满足正常施工强度500立方米/天 的需要。 ④工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再进行砌石施工。 ⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日，承包人不得安排施工。 (2)在合同执行过程中： ①在土方施工中，由于以下原因引起停工： 事件1：合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日，由于发包人原因，实际移交时间延误到10月8日晚。 事件2：10月6日至15日因不可抗力事件，工程全部暂停施工。 事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体施工发生施工暂停。承包人设备停产一天的损失为1万元，人工费需8000元。 ②土方填筑实际完成300万立方米，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了3元/立方米；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。 ③工程施工中，承包人在发包人指定的采石场地开采了5万立方米后，该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。 承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km，石料运输运距每增加1km，运费增加1元/立方米。采石场变更后，由于运距增加，运输能力有限，每天只能运输400立方米，监理人同意延长工期。采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长工作天数，合同双方协商从使用新料场开始，按照2000元／天补偿承包人的损失。 ④工程延期中，承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元／天。 试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。
- 7 【多选题】《堤防和疏浚工程施工合同范本》包括（）。
- A 、堤防和疏浚工程建设合同
- B 、堤防和疏浚工程施工合同条件
- C 、堤防工程商务条款
- D 、堤防工程技术条款
- E 、疏浚工程技术条款
- 8 【单选题】堤防工程验收不包括( )。
- A 、分部工程验收
- B 、阶段验收
- C 、单位工程验收
- D 、单元工程验收
- 9 【单选题】堤防工程验收不包括( )。
- A 、分部工程验收
- B 、阶段验收
- C 、单位工程验收
- D 、单元工程验收
- 10 【多选题】水库的特征水位通常包括()。
- A 、警戒水位
- B 、防洪限制水位
- C 、防洪高水位
- D 、正常蓄水位
- E 、设防水位
热门试题换一换
- 下列施工用电中属于一类负荷的是( )。
- 某施工合同签订于2003年5月1日,工程竣工时间为2005年7月1日,双方确认支付工程竣工结算款的时间为2005年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款,施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款,建设单位答应是迟于2006年7月1日付清所有工程欠款,但建设单位到期仍未支付,施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。
- 某城市给水工程项目,通过招标投标确定了本市一家具有承担该工程项目资质的施工企业施工任务。 施工企业在给水厂站工程施工时制定了以下施工技术要求: (1) 水池底板混凝土应分层分次浇筑完成。 (2) 水池底板混凝土浇筑采用掺外加剂的泵送混凝土时,其坍落度不宜小于150mm。 (3) 水池池壁混凝土应分层浇筑完成,每层混凝土的浇筑厚度不应超过40mm,沿池壁高度均匀摊铺。 施工企业在开槽埋管施工时提出的部分技术要求如下: (1) 人工开挖基坑时的堆土高度不宜超过2.0m。 (2) 管道基础槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发生离析现象。 (3) 同一沟槽内有双排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较高的沟槽。施工企业在施工过程中特别注重给水结构工程施工的质量控制,制定了水下顶管施工方案等施工质量计划。 问题
- 喷射混凝土，优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，也可用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于( )级。
- 特殊过程的质量控制，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应（）。
- 焊缝的外观检验主要包括()检查。
- 高层建筑排水管道安装时,悬吊式雨水管道应使用()、铸铁管或塑料管。
- 工程竣工验收书合格后，双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元?（保留小数点后两位）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
48xkj