- 单选题甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是( )。
- A 、丙公司应代甲清偿
- B 、乙可要求甲或丙清偿
- C 、只能由甲先行清偿
- D 、不可能由甲或丙共同清偿
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
1Z301072掌握合同担保的方式。保证的方式有两种,一是一般保证,二是连带责任保证。保证方式没有约定或约定不明确的,按连带保证承担保证责任。
(1)一般保证一般保证是指债权人和保证人约定,首先由债务人清偿债务,当债务人不能清偿债务时,才由保证人代为清偿债务的保证方式。《担保法》第17条规定:“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。”
(2)连带责任保证连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。《担保法》第18条规定:“连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。”
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】建设工程施工合同签订后,发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工,对此价款未做约定,后无法协商一致,则市政工程价款应按( )市场价格履行。
- A 、应当订立合同时合同签订地
- B 、应当订立合同时合同履行地
- C 、履行合同时合同签订地
- D 、履行合同时合同履行地
- 2 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的( )。
- A 、0.15
- B 、0.2
- C 、0.1
- D 、0.25
- 3 【建造师案例题】某建筑工程,发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元,工期为300d。 施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误: 事件1:基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d,以完成上述工作。 事件2:由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3:承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d,造成相应工作施工滞后2d。 事件4:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d,工程不能施工。 事件5:施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2d。 请说明每个工期事件应批准的延长时间及其原因。
- 4 【建造师案例题】 某建筑工程,发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元,工期为300d。 施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误: 事件1:基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d,以完成上述工作。 事件2:由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3:承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d,造成相应工作施工滞后2d。 事件4:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d,工程不能施工。 事件5:施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2d。 该工程实际工期延误多少天?应批准的工期延长时间为多少天?
- 5 【单选题】甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是( )。
- A 、丙公司应代甲清偿
- B 、只能由甲先行清偿
- C 、乙可要求甲或丙清偿
- D 、不可能由甲或丙共同清偿
- 6 【单选题】甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是( )。
- A 、丙公司应代甲清偿
- B 、乙可要求甲或丙清偿
- C 、只能由甲先行清偿
- D 、不可能由甲或丙共同清偿
- 7 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()。
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 8 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 9 【单选题】建设工程施工合同签订后,发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工,对此价款未做约定,后无法协商一致,则市政工程价款应按( )市场价格履行。
- A 、应当订立合同时合同签订地
- B 、应当订立合同时合同履行地
- C 、履行合同时合同签订地
- D 、履行合同时合同履行地
- 10 【单选题】甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式没有约定。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是()。
- A 、丙公司应代甲清偿
- B 、乙可要求甲或丙清偿
- C 、只能由甲先行清偿
- D 、不可能由甲或丙共同清偿