- 建造师案例题某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了某项写字楼工程的地基强夯处理和基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证后，向造价师提出计量申请和支付工程款。 工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，当进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下，使夯基范围适当扩大。在施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出了计量付款要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求是否合理？并说明原因。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案造价工程师的拒绝是正确的。
因为该部分的工程量超出了施工图要求，一般来讲，也就超出工程合同约定的工程范围。对该部分工程量监理工程师可以认为是承包商保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准自己追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了某项写字楼工程的地基强夯处理和基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证后，向造价师提出计量申请和支付工程款。 工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，乙方根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工。变更部分合同价款应根据什么原则确定？
- 2 【建造师案例题】某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了某项写字楼工程的地基强夯处理和基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量认证后，向造价师提出计量申请和支付工程款。 工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房的损坏和施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求，造价工程师应如何处理？
- 3 【建造师案例题】某房屋建筑工程项目，建设单位（甲方）与施工单位（乙方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。双方在合同中约定：工程主要设备由甲方负责采购，乙方负责安装。对因甲方原因导致的乙方人员窝工及设备闲置，甲方予以适当补偿，工期每提前（滞后）有相应的奖（罚）。 该工程施工过程中发生以下事件： 事件1：工程基坑开挖深度为3.5m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.4（获得甲方批准）。乙方在施工过程中为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支，工期延误。 事件2：乙方在土方工程填筑时，发现取土区域土含水量过大，必须经晾晒后方可填筑使用，为此增加费用，工期延误。 事件3：乙方在设备安装过程中，发现混凝土结构基础上缺少相应得预埋件，经核查是由于土建施工图纸遗漏埋件的错误所致，返工处理增加了费用，工期延误。 事件4：甲方采购的设备没有按计划时间进场，施工受影响，造成乙方费用增加，工期延误。 事件5：甲方在施工过程中提出调整建筑某部分使用功能，须进行设计变更。设计变更后增加费用。 事件6：鉴于工程工期紧张，乙方在后期采取加快施工的技术措施，增加了技术措施费用。 分析上述各事件施工单位可否提出索赔？请说明理由。
- 4 【建造师案例题】某单位（甲方）与施工单位（乙方）签订了厂房建设施工合同，合同签订后乙方将厂房钢架结构安装分包给安装公司（丙方）施工，甲乙双方共同确定了施工方案和进度计划。如下图所示：
施工过程中，发生下列事件： 事件1：施工中，业主要求修改设计，使A工作停工待图0.5个月，乙方提交费用2万元。 事件2：施工中，B工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期0.5个月和费用2万元的要求。 事件3：施工中，由于H工作施工方技术方案的错误，导致工程因质量问题而返工，工程进度拖后1个月，乙方要求顺延工期1个月，补偿费用5万元。 事件4：因丙方钢屋架制作F工作滞后，导致晚进场1个月，乙方提出索赔费用3万元，工期顺延1个月的要求。 事件5：施工中，出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿因台风破坏现场的清理费用12000元，并给予顺延工期0.5个月。 施工网络中的关键线路是哪条？
- 5 【建造师案例题】某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件1：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？请说明理由。
- 6 【建造师案例题】 某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照 施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的 计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件1：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季 节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时 间进行工程清理和修复作业。 乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？
- 7 【建造师案例题】 某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照 施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的 计量和工程款的支付。 工程施工过程中，发生下列事件： 事件1：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季 节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时 间进行工程清理和修复作业。 对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？请说明理由。
- 8 【单选题】甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同,合同规定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为( )。
- A 、一般地域管辖
- B 、协议管辖
- C 、专属管辖
- D 、指定管辖
- 9 【建造师案例题】某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图所示)，并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件。 事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。 事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3 000元，发射塔基础作业时间拖延2天。 事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。 事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1 000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。 事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8 000元。 事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6 000元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题 (1)在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？ (2)该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚款为多少？ (3)假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，该工程综合取费率为30%。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？
- 10 【建造师案例题】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，超过部分的单价按原单价的90%结算。合同工期为22天，工期每提前1天奖励2 000元，每拖后1天罚款3 000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图5-1所示(双线代表关键线路)，并得到了甲方代表的批准。
工程施工中发生如下事件。 事件1，因甲方供应的材料有误造成A工作和B工作工效降低，作业时间分别拖延2天和3天，分别增加工日6个和8个，窝工20个工日，工作A使用的租用施工机械每天租赁费为400元，台班费为650元，工作B使用的自有机械台班费为500元，其中折旧费为100元/台班；人工为30元/工日，窝工补偿标准为20元/工日。 事件2，为保证工程质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量20 立方米，作业时间增加1天，该工作综合单价为90元/立方米。 事件3，因设计变更，工作E工程量由450 立方米增至500 立方米，该工作综合单价为70元/立方米。 事件4，鉴于该工程工期较紧，甲方代表指示乙方在工作H和工作I作业工程中采取了加快施工的技术组织措施，使得这两项工作分别缩短了2天和1天，并分别相应增加施工技术措施费5 000元和3 000元。 其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题 (1)上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。 (2)每项事件的工期索赔是多少？总工期索赔多少天？ (3)每项事件的费用补偿是多少？ (4)乙方是否可以得到工程提前或拖后的奖励或处罚？数额为多少？
热门试题换一换
- 矿山井下爆破作业时可以选用的雷管有( )。
- 从性质上说,地役权是按照当事人约定的( )。
- 箱涵顶进启动时，当顶力达到()自重时箱涵未启动，应立即停止顶进。
- 安装公司除合同价款外,应得到的费用补偿总额为多少?并列出具体费用项目。
- 工程施工过程中发生索赔事件以后,承包人首先要做的工作是()。
- 为了区分清单项目、确定综合单价、履行合同义务，在分部分项工程量清单中，应规定统一的（）。
- 根据“44号文”的规定，下列措施项目费中，不宜计算工程量，应以定额人工费或定额人工费+定额机械费为基数，并按费率计算总价款的有（ ）。
- 焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较？
- 本工程需要制作多少片管片？
- 视频监控系统的摄像机安装，在满足监视目标视场范围要求下，室外安装高度离地不宜低于（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DD2o