- 建造师案例题
题干:某工程项目施工采用《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),招标文件工期为15个月。承包方投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。[006-001-011-000-9787112165926-image/006-001-011-000-9787112165926-002-016.jpg]承包方开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图1F420151-7所示。施工过程中发生了以下4个事件,致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万立方米,土方工程的合同单价为16元/立方米。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32万立方米。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/立方米,用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月·台)。N工作实际用了4.5个月。事件2:F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。事件3:G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度,按合同专用条款的界定为风险事件。事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:(1)顺延工期6个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响0.5个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。(2)N工作的费用补偿=16元/立方米×32万立方米=512万元。(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费5×1万元/(月·台)×1台=5万元。
题目:分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

该工程实际完成工作时间如图1F420151-13所示。
实际工期为15个月,超过约定工期2个月,承包方应承担超过合同工期1个月的违约责任。
拖延工期赔偿费为8000万元×1‰×30天=240万元<最高赔偿限额=8000万元×10% =800万元。

- 1 【单选题】某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1 000万元,其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元,合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元,由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元,则该总承包单位为此需缴纳的营业税为( )万元。
- A 、31.5
- B 、30.69
- C 、27
- D 、28.98
- 2 【建造师案例题】事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
- 4 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 5 【建造师案例题】分析说明施工单位是否应该获得桥梁基坑开挖检查的索赔费用。
- 6 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一~事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 7 【建造师案例题】施工方应获得的工期补偿和工期奖励各是多少?
- 8 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 9 【建造师案例题】A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。
- 10 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
热门试题换一换
- 下列关于工程招标代理机构,说法错误的是( )。
- 管道测绘放线使用的测量仪器应经检定合格且在有效期内,且符合( )要求。
- 燃气管道根据用途分类不包括()。
- 某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于( )。
- 下列不属于招标控制价计价依据的是()。
- 港口与航道工程安全生产要求中,起重作业要做好( ),交底和被交底人都必须在记录文件上签字。
- 下列款项中,应作为企业广义上的收入的有()。
- 锅炉可靠性考核指标不包括( )。
- 施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,10名工人被砸死,直接经济损失 6000万元。该行为涉嫌触犯( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
