- 案例分析题
题干：某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6-1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见表6-1。[006-008-004-000-9787560966823-image/006-008-004-000-9787560966823-007-003.jpg]施工过程中发生如下事件。事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作的开始时间推迟了1个月,导致施工单位机械闲置和人工窝工损失。事件2:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6-7月D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,并要求对该工程进行了剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行了剥离复验,复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。1-7月投资情况见表6-2。[006-008-004-000-9787560966823-image/006-008-004-000-9787560966823-007-004.jpg]
题目：事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。
理由:A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】事件1中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 2 【简答题】事件4中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 3 【简答题】
事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 4 【简答题】事件4中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 5 【简答题】事件1中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 6 【简答题】事件4中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 7 【案例分析题】事件4中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 8 【简答题】事件1发生后,总包单位要求工期顺延是否成立?说明理由。
- 9 【简答题】事件1中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
- 10 【简答题】事件4中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
热门试题换一换
- 有关合同成立的表述中，不正确的是( )。
- 下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是 ( )
- -个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
- 下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是( )。
- 监理企业规章制度一般包括()等。
- 专业监理工程师对分包单位进行资格审查时,分包单位还应提供什么资料?
- 某工程合同工期21天，工程公司项目经理部技术人员拟定的初始网络进度计划如图所示。在公司协调会上，设备供应部门提出，工作F、J，使用的同种机械只能租赁到1台，因此，该两项工作只能按先后顺序施工。经上述调整后的合理计划被批准为正式进度计划。但在开工后，工作J因施工组织不力造成时间延误，使工作J的开始作业时间推迟3天。工作J每推迟1天开工费用损失500元，总工期每拖延一天罚款700元。受上述事件的影响，该工程的总工期将为多少天？综合费用增加多少元？
- 事件3中,项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。
- 按《建设工程安全生产管理条例》的规定,分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。
- 在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准,该事件的合同责任应为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BedGa