- 多选题下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。
- A 、建设单位延期支付工程款，经催告后同意
- B 、未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
- C 、施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
- D 、施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的
- E 、施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C,D,E】
P142 施工合同的解除
承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
故选CDE。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】施工合同履行过程中发生工程变更时，应由( )向承包人发出变更指令。
- A 、项目业主
- B 、设计单位
- C 、监理方
- D 、变更提出方
- 2 【单选题】施工合同履行过程中发生工程变更时，应由（）向承包人发出变更指令。
- A 、项目业主
- B 、设计单位
- C 、监理方
- D 、变更提出方
- 3 【单选题】合同履行过程中发生违约后,下列说法正确的是( )。
- A 、未违约一方可以同时选择定金和违约金要求对方赔偿
- B 、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
- C 、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
- D 、由人民法院决定
- 4 【单选题】施工合同履行过程中,合同一方当事人提出变更合同要求。经双方协商,就合同增项工程的计价达成一致,该部分工程的合同价格应自( )时变更。
- A 、合同订
- B 、提出变更要求
- C 、双方达成一致
- D 、由人民法院进行裁决
- 5 【单选题】施工合同履行过程中,因( )造成承包人的损害,可以免予追究发包人的违约责任。
- A 、不可抗力
- B 、发包人委托设计的图纸错误
- C 、工程未通过环境影响评价而被迫停工
- D 、发包人采购的设备未能按时到货导致停工
- 6 【单选题】施工合同履行过程中发生工程变更时,应由()向承包人发出变更指示。
- A 、项目业主
- B 、设计单位
- C 、监理方
- D 、变更提出方
- 7 【单选题】下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人催告后方可以单方解除的是()。
- A 、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
- B 、由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行
- C 、建设单位延期支付工程款
- D 、施工单位施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值
- 8 【单选题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ） 。
- A 、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
- B 、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
- C 、施工企业的设备损坏，导致工期延误
- D 、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
- 9 【单选题】施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（）。
- A 、工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件
- B 、实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件
- C 、实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件
- D 、仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件
- 10 【单选题】施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的（）。
- A 、项目外界环境风险
- B 、管理风险
- C 、合同信用风险
- D 、合同工程风险
热门试题换一换
- 人民法院认为起诉不符合起诉条件,作出不予受理裁定,原告不服的,可以( )。
- 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理确定其信息管理的分类,但为了信息交流的方便和( ),应尽可能做一些统一分类的规定。
- 城市热力管道竣工验收应复检的主要项目包括( )。
- (四) 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图7所示(单位:天)。 施工过程中发生如下事件。 事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。 事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122天。 [问题]
- 关于室内防水立管外设置套管的说法,正确的是()。
- 采用空心条板做门、窗框板时,距板边()内不得有空心孔洞。
- 压力管道中的公用管道安装许可类别为GB类压力管道,分为燃气管道和()。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 — 2013),下列说法正确的是()。
- 排水大型混凝土构筑物，在施工期间应合理设置后浇带。后浇带设置时，要遵循( )的原则。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
B73qk