- 判断题某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见图2G320030-5,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24个月内完成。工程进行4个月后,业主进行设计变更,要求增加一项N工作,该项工作在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,该工作也需要使用塔吊,施工单位的塔吊属于租赁设备,应当尽量减少闲置时间。。施工单位是否能向业主索赔?可索赔哪些内容?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
由于施工单位完成该工程的实际工期为22个月,超过了业主规定的20个月,但由于工期延长是业主工程变更造成的,属于非承包商的责任。因此,施工单位可以向业主进行索赔。可索赔的内容包括工期2个月,以及增加工作N所需要的费用和塔吊闲置1个月的费用。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10立方米/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。建设单位在井筒开工前,应当做好哪些工作?
- 2 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10立方米/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。施工单位在井筒开工前,应当进行哪些准备?
- 3 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10立方米/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。井筒施工中所发生的工期延误事件,应当由谁承担责任?
- 4 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程,标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件,包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计,并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件:(1)由于矿井进场道路为简易公路,雨期道路经常被冲毁,使得井筒施工所需材料不能及时进场,延误工期1个月。(2)施工单位在施工时,出现设备故障,使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量,必须采用工作面预注浆才能通过,治水工作耽误工期1.5个月。(4)井筒施工结束后,由于总涌水量大于10立方米/h,施工单位进行了壁后注浆,使工期延长1个月。若副井井筒进度正常,该井筒发生工期延误会产生哪些问题?
- 5 【多选题】某施工单位承担一矿井井底车场主要巷道的掘进施工任务。所编制的施工进度计划见图2G320030-2,施工单位在工作H的施工中,由于不可预见地质因素造成工作面冒顶事故,处理事故耽误工期10天。由于发生冒顶事故,工作H发生工期拖延后,造成工作I的工期拖延10天,那么()。
- A 、该工程的总工期不会改变
- B 、该工程的总工期会拖延10天
- C 、工作C有了机动时间
- D 、网络计划的关键线路发生变化
- E 、网络计划需要重新规划和调整
- 6 【判断题】某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见图2G320030-5,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24个月内完成。工程进行4个月后,业主进行设计变更,要求增加一项N工作,该项工作在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,该工作也需要使用塔吊,施工单位的塔吊属于租赁设备,应当尽量减少闲置时间。。施工单位所安排的进度计划工期是多少?塔吊最少要闲置多少时间?
- 7 【判断题】某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见图2G320030-5,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24个月内完成。工程进行4个月后,业主进行设计变更,要求增加一项N工作,该项工作在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,该工作也需要使用塔吊,施工单位的塔吊属于租赁设备,应当尽量减少闲置时间。。增加工作N后,施工工期为多少?塔吊闲置时间是多少?
- 8 【判断题】某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
- 9 【判断题】某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
- 10 【判断题】某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?
热门试题换一换
- 承诺产生法律效力应具备的条件不包括( )。
- 某矿井一倾斜巷道采用下山法进行掘进,施工单位编制了施工作业规程,其中施工的主要安全技术措施及要求的条款为:(1)工作面采用电动凿岩机钻眼,钻眼必须湿式作业;(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任,考虑到围岩涌水量较少,可采用非防水炸药进行爆破;(3)工作面采用抽出式通风,以迅速排除炮烟及粉尘,风筒选用直径为600mm的胶皮风筒;(4)进行装岩前,必须进行喷雾洒水,定期清理岩壁;(5)施工中必须设置防跑车装置,主要考虑在工作面上方20~40m处设置可移动式挡车器;(6)巷道内每隔一定距离,在侧壁上开设排水硐室,安装排水设备,排除工作面的积水。该安全技术措施及要求的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在的问题。
- 仲裁协议的作用包括( )。
- 根据我国《民事诉讼法》的有关规定,下列关于答辩错误的说法有( )。
- 在施工中,由于坝轴线上的各里程桩不便保存,故在实际工作中,常在各里程桩的横断面上、下游方向,各预先埋设一根竹竿,称( )。
- 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,在成片开发建设的住宅小区工程中,建筑面积在( )万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
- 下列选项中,属于形式较复杂,使用在重要场合的支、吊架是()。
- 路基(土、石方)工程涵盖测量桩号与高程,开挖路堑、()、修建防护工程等内容。
- 关于混凝土的浇筑说法正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载