- 判断题某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：（1）由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。（2）施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。（3）井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。（4）井筒施工结束后，由于总涌水量大于10立方米/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】某施工单位承建一立井井筒，该井筒直径为6.5m，深度为668m，采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁，炮眼深度为2.4m，模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业，综合掘进队劳动组织，每天完成一个循环。但实际施工进度较慢，循环组织经常被打乱，掘进工效低。该井筒采用混合作业方式是否合适？
- 2 【判断题】某施工单位承建一立井井筒，该井筒直径为6.5m，深度为668m，采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁，炮眼深度为2.4m，模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业，综合掘进队劳动组织，每天完成一个循环。但实际施工进度较慢，循环组织经常被打乱，掘进工效低。该井筒施工的机械化设备配套方案是否合理？
- 3 【判断题】某施工单位承建一立井井筒，该井筒直径为6.5m，深度为668m，采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁，炮眼深度为2.4m，模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业，综合掘进队劳动组织，每天完成一个循环。但实际施工进度较慢，循环组织经常被打乱，掘进工效低。说明井筒进度慢、掘进工效低的关键原因。
- 4 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：（1）由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。（2）施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。（3）井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。（4）井筒施工结束后，由于总涌水量大于10立方米/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作？
- 5 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：（1）由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。（2）施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。（3）井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。（4）井筒施工结束后，由于总涌水量大于10立方米/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备？
- 6 【判断题】某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：（1）由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。（2）施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。（3）井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。（4）井筒施工结束后，由于总涌水量大于10立方米/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任？
- 7 【判断题】某单位承建一矿井的主井井筒，井筒净直径为5.5m，深685m，采用掘砌混合施工作业方式，施工中发生了下列几个事件：（1）井筒提升采用的是3立方米吊桶单钩提升，施工中吊桶的吊耳出现开裂，及时送往机修厂进行修理，由于没有备用吊桶，考虑4立方米与3立方米吊桶平面尺寸一样，临时向副井施工单位借用了一4立方米吊桶进行出渣提升。（2）井筒出渣采用中心回转抓岩机，由于吊盘信号工的疏忽，吊桶下方通过吊盘没有及时给信号，使得吊桶与抓岩机的回转臂相撞，虽未造成人员伤亡，但抓岩机被撞坏，耽误了井筒的出渣工作。（3）施工中，吊泵的电机被烧毁，未能及时修理，在通过一含水层时，发现涌水突然增大，井筒工作面又没有布置安全梯，只能用吊桶撤离井下工作人员，由于撤离速度较慢，使得最后一批人员在等待升井时被涌水淹没，有1人死亡。（4）在井筒掘进至井底车场水平标高时，接近煤层放炮发现有煤与瓦斯突出，突出量较少，但造成井筒片帮严重，增加了支护工作量。所发生的事件中，有哪些是施工单位违反安全规程规定造成的？
- 8 【判断题】某单位承建一矿井的主井井筒，井筒净直径为5.5m，深685m，采用掘砌混合施工作业方式，施工中发生了下列几个事件：（1）井筒提升采用的是3立方米吊桶单钩提升，施工中吊桶的吊耳出现开裂，及时送往机修厂进行修理，由于没有备用吊桶，考虑4立方米与3立方米吊桶平面尺寸一样，临时向副井施工单位借用了一4立方米吊桶进行出渣提升。（2）井筒出渣采用中心回转抓岩机，由于吊盘信号工的疏忽，吊桶下方通过吊盘没有及时给信号，使得吊桶与抓岩机的回转臂相撞，虽未造成人员伤亡，但抓岩机被撞坏，耽误了井筒的出渣工作。（3）施工中，吊泵的电机被烧毁，未能及时修理，在通过一含水层时，发现涌水突然增大，井筒工作面又没有布置安全梯，只能用吊桶撤离井下工作人员，由于撤离速度较慢，使得最后一批人员在等待升井时被涌水淹没，有1人死亡。（4）在井筒掘进至井底车场水平标高时，接近煤层放炮发现有煤与瓦斯突出，突出量较少，但造成井筒片帮严重，增加了支护工作量。针对井筒施工出现的涌水突然增大而发生的事故，该事故按严重程度属于哪一类？
- 9 【判断题】某单位承建一矿井的主井井筒，井筒净直径为5.5m，深685m，采用掘砌混合施工作业方式，施工中发生了下列几个事件：（1）井筒提升采用的是3立方米吊桶单钩提升，施工中吊桶的吊耳出现开裂，及时送往机修厂进行修理，由于没有备用吊桶，考虑4立方米与3立方米吊桶平面尺寸一样，临时向副井施工单位借用了一4立方米吊桶进行出渣提升。（2）井筒出渣采用中心回转抓岩机，由于吊盘信号工的疏忽，吊桶下方通过吊盘没有及时给信号，使得吊桶与抓岩机的回转臂相撞，虽未造成人员伤亡，但抓岩机被撞坏，耽误了井筒的出渣工作。（3）施工中，吊泵的电机被烧毁，未能及时修理，在通过一含水层时，发现涌水突然增大，井筒工作面又没有布置安全梯，只能用吊桶撤离井下工作人员，由于撤离速度较慢，使得最后一批人员在等待升井时被涌水淹没，有1人死亡。（4）在井筒掘进至井底车场水平标高时，接近煤层放炮发现有煤与瓦斯突出，突出量较少，但造成井筒片帮严重，增加了支护工作量。针对井筒施工出现煤与瓦斯突出，应当做好哪些工作？
- 10 【判断题】某单位承建一矿井的主井井筒，井筒净直径为5.5m，深685m，采用掘砌混合施工作业方式，施工中发生了下列几个事件：（1）井筒提升采用的是3立方米吊桶单钩提升，施工中吊桶的吊耳出现开裂，及时送往机修厂进行修理，由于没有备用吊桶，考虑4立方米与3立方米吊桶平面尺寸一样，临时向副井施工单位借用了一4立方米吊桶进行出渣提升。（2）井筒出渣采用中心回转抓岩机，由于吊盘信号工的疏忽，吊桶下方通过吊盘没有及时给信号，使得吊桶与抓岩机的回转臂相撞，虽未造成人员伤亡，但抓岩机被撞坏，耽误了井筒的出渣工作。（3）施工中，吊泵的电机被烧毁，未能及时修理，在通过一含水层时，发现涌水突然增大，井筒工作面又没有布置安全梯，只能用吊桶撤离井下工作人员，由于撤离速度较慢，使得最后一批人员在等待升井时被涌水淹没，有1人死亡。（4）在井筒掘进至井底车场水平标高时，接近煤层放炮发现有煤与瓦斯突出，突出量较少，但造成井筒片帮严重，增加了支护工作量。施工单位从该井筒的施工中应当吸取哪些教训？
热门试题换一换
- 试运行一般可分为()等阶段。
- 根据场景(十二),回答下列问属: 根据《合同法》有关规定,违约责任的承担形式有( )。
- 建设工程项目的竣工验收可分为两个阶段,即( )。
- 劳务分包合同中,劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材料、安全设施,由( )负责供应。
- (二) 某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定: (1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。 (3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况: (1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11d起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。 (2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。 (3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。 3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550d。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581d。 问题
- 静力压桩法的特点中不包括()。
- 如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁,则()。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（）。
- 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
maKQX