- 建造师案例题某年某月某日13时26分,某公路施工危险化学品仓库发生特大爆炸事故。爆炸引起大火,1h后着火区发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的火灾。直到6日凌晨5时,才扑灭这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤(其中重伤25人),直接经济损失超过2.5亿元。经事故调查,专家组认定仓库违章改做化学危险品仓库以及仓库内化学危险品违章存放是事故的主要原因;仓库4号仓内混存的氧化剂和还原剂接触是事故的直接原因。“8.5”特大爆炸火灾事故是一起严重的责任事故。试分析该仓库存在的危险危害因素有哪些?应采取哪些措施来控制危险危害因素转化为事故?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB/6441—1986),该仓库存在的危险危害因素有:火灾、化学性爆炸、车辆伤害、起重伤害、中毒和窒息。
控制危险、危害因素的对策措施主要有:
1)实行机械化、自动化;
2)设置安全装置;
3)机械设备、装置及其主要部件必须具有必要的机械强度和安全系数;
4)保证电气安全可靠;
5)按规定维护保养和检修机器设备;
6)保持工作场所合理布局、整洁;
7)配备符合要求的个人防护用品。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】2009年8月,某市政工程施工企业发生汇兑收益2万元。根据企业会计准则及其相关规定,发生的汇兑收益属于( )。
- A 、直接费用
- B 、间接费用
- C 、营业外支出
- D 、财务费用
- 2 【建造师案例题】某年某月某日13时26分,某公路施工危险化学品仓库发生特大爆炸事故。爆炸引起大火,1h后着火区发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的火灾。直到6日凌晨5时,才扑灭这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤(其中重伤25人),直接经济损失超过2.5亿元。经事故调查,专家组认定仓库违章改做化学危险品仓库以及仓库内化学危险品违章存放是事故的主要原因;仓库4号仓内混存的氧化剂和还原剂接触是事故的直接原因。“8.5”特大爆炸火灾事故是一起严重的责任事故。简述重大危险源的概念。
- 3 【建造师案例题】某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500立方米(5元/立方米)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日; 事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。 事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900立方米。 事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。 事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。 上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔,哪些不可以?简要说明理由。
- 4 【建造师案例题】某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500立方米(5元/立方米)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日; 事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。 事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900立方米。 事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。 事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。 简述如何提高索赔成功率。
- 5 【建造师案例题】某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。 在实际施工过程中发生了以下事件: 事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。 事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。 事件三:7月25~28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人工窝工20个工作日。 (注:以上事件均发生在关键线路上。) 由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。
- 6 【建造师案例题】 某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由 分包商进行施工。 在实际施工过程中发生了以下事件: 事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。 事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。 事件三:7月25~28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人工窝工20个工作日。 (注:以上事件均发生在关键线路上。) 由于地下连续墙出现质量问题造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。
- 7 【建造师案例题】 某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由 分包商进行施工。 在实际施工过程中发生了以下事件: 事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。 事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。 事件三:7月25~28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人工窝工20个工作日。 (注:以上事件均发生在关键线路上。) 由于暴雨造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。
- 8 【建造师案例题】 某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由 分包商进行施工。 在实际施工过程中发生了以下事件: 事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。 事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。 事件三:7月25~28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人工窝工20个工作日。 (注:以上事件均发生在关键线路上。) 对于上述可要求索赔的事件,每项工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
- 9 【单选题】2013年8月,某市政工程施工企业发生汇兑收益2万元。根据企业会计准则及其相关规定,发生的汇兑收益属于()。
- A 、直接费用
- B 、间接费用
- C 、营业外支出
- D 、财务费用
- 10 【单选题】某公司于1997年10月10日申请注册某商标,1998年1月10日该商标被核准注册。依据《商标法》的规定,该公司第一次申请该商标续展注册的最后期限为()。
- A 、2007 年 10 月 10 日
- B 、2008年1月10日
- C 、2008年4月10日
- D 、2008年7月10日
热门试题换一换
- 某铁路工程A标段长度为30km,包括路基土石方50000立方米,大桥1座,小桥涵10座。铺轨架梁由建设单位单独发包。路基工程中,里程DK0+000~DK9+000主要为路基挖方,DK9+000~DK11+000段为1座特大桥,DK11+000~DK18+000段主要为路基填方,包括小桥涵6座,DK18+000~DK25+000段主要为路基挖方,DK25+000~DK30+000段为路基填方,包括4座小桥涵。施工部署、施工方案的确定及项目管理工作有以下情况: 1.施工部署由项目经理主持,根据工程特点及施工队间的综合平衡,分解为4个工区,DK0+000~DK10+000为第一工区,DK10+000~DK18+000为第二工区,DK18+000~DK25+000为第三工区,DK25+000~DK30+000为第四工区。 2.DK0+000~DK9+000路堑多为土、石傍山路堑,拟采用全断面开挖。由于该区段周围没有居民,对于边坡高度大于20m的坚硬岩石拟采用洞室爆破法施工。对于土质路堑采用由下而上纵向全宽逆坡开挖。为加快工程进度,条件适宜地段可采用掏底开挖法。 3.路堤填筑采用“三阶段,四区段,八流程”的方案施工。具体为: 三阶段即准备阶段、施工阶段、整修阶段; 四区段即填土区段、( )、压实区段和( ); 八流程即( )、地基处理、( )、摊铺整平、( )、碾压密实、( )和路基修整。 4.填筑包心路堤时,将渗水性强的填料填筑在堤心,将渗水性弱的填筑在路堤两侧。对于普通路堤填筑每一层时,渗水性强的沙砾土填在中间,渗水性弱的黏性土填在两侧。 5.在该路基的碎石桩地基处理工程中选取其中的1000根碎石桩作为一个检验批,碎石桩桩径允许偏差为-50mm(一般项目),在监理工程师组织的检查验收时抽取50根桩检测,发现其中有10根桩的直径比设计桩径小50mm以上,其中有1根桩比设计桩径小100mm以上。 路堑施工方法是否正确?如不正确,请一一指出。
- 甲、乙两家施工单位以联合承包方式,承揽某建设工程的施工任务。下列说法中,不符合我国《建筑法》规定的是( )。
- 某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于( )。
- 王平诉林正一案经A市W区法院一审终结,判决林正赔偿王平5000元。林正不服判决,向A市中级法院提出上诉,二审法院经过审理,驳回了林正的上诉,维持原审判决。经查,王平居住在A市X区,林正在A市Y区某银行有存款6000元。则本案执行法院是 ()
- 施工项目的安全检查应定期进行,组织者是()。
- 建筑施工企业项目经理是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。
- 在长期负债筹资的情况下,融资租赁的租金包括( )。
- 商品混凝土供应商甲作为证人,欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。
- 若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是( )。
- A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须具备何种技术资格?
- 关于施工组织设计中施工平面图的说法中,正确的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载