- 建造师案例题某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500立方米(5元/立方米)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日; 事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。 事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900立方米。 事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。 事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。 上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔,哪些不可以?简要说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
能不能索赔的关键在于分清责任,属于甲方责任的,可以索赔,而由于乙方自身的原因造成延误的,不能索赔。参考答案如下:
事件一:不能提出索赔,因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商(乙方)的责任;
事件二:可以提出索赔,因为地质条件的变化属于业主(甲方)应该承担的责任;
事件三:可以提出索赔,因为协调设计的变更属于业主(甲方)的责任;
事件四:可以提出索赔,因为天气(大暴雨)属不可抗力,工期顺延;
事件五:可以提出索赔,因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主(甲方)的责任。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】2009年4月,某机电机电工程施工企业发生固定资产盘亏5万元。根据企业会计准则及其相关规定,企业固定资产盘亏属于( )。
- A 、期间费用支出
- B 、管理费支出
- C 、营业外支出
- D 、资本性支出
- 2 【建造师案例题】某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500立方米(5元/立方米)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日; 事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。 事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900立方米。 事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。 事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。 简述如何提高索赔成功率。
- 3 【建造师案例题】2010年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500立方米,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/立方米,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件: 事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。 事件2:施工中,遇到软土层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。 事件3:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900立方米。 事件4:6月20日~6月22日,因下暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。 事件5:6月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。 上述事件中,乙方可否向甲方提出索赔?请说明理由。
- 4 【建造师案例题】指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
- 5 【建造师案例题】指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
- 6 【单选题】某工程原定2014年9月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2014年10月20日竣工。但在2014年10月,因法规的变化导致工程造价增加120万元,该工程的合同价款应()。
- A 、调增60万元
- B 、调增90万元
- C 、调增120万元
- D 、不予调整
- 7 【单选题】某工程原定2013年9月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元,工程合同价款应( )。
- A 、不予调整
- B 、调增60万元
- C 、调增90万元
- D 、调增120万元
- 8 【单选题】甲乙4月1日签订一份施工合同。合同履行中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自()无效。
- A 、4月1日
- B 、5月1日
- C 、5月20日
- D 、6月30日
- 9 【单选题】某工程原定2016年10月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2016年11月20日竣工,但在2016年11月因法规的变化导致工程造价增加200万元,工程合同价款应( )。
- A 、不予调整
- B 、调增100万元
- C 、调增160万元
- D 、调增200万元
- 10 【单选题】某工程约定2015年3月20日竣工,但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日,在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告,但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程,该工程的实际竣工日期应为()。
- A 、2015年3月20日
- B 、2015年5月13日
- C 、2015年5月16日
- D 、2015年4月25日
热门试题换一换
- 项目管理规划大纲应由( )编制。
- 项目信息门户实施的条件不包括( )。
- 关于成倍节拍流水施工的特点,下列说法不正确的是( )。
- 挣值法的三个成本值不包括( )。
- 建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册,是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据,它在()过程中形成。
- 关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法,正确的有()。
- 下列选项中,属于建设工程项目进度控制技术措施的是( )。
- 对建设工程而言,( )往往是该项目项目管理的核心。
- 《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者()。
- 以下关于综合成本分析方法的表述中,正确的是( )。
- 监理人一般不对以下()工程项目进行计量。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载