- 案例分析题
题干:某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定:(1)A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。(2)B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。(3)C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581天。
题目:合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

(1)变更估价的原则:
除专用合同条款另有约定外,变更估价的处理如下:
1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目,采用该子目的单价计算变更费用;
2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但又类似子目,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;
3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。
(2)变更估价的程序:
承包人应在收到变更指示后14天内,向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人,监理人对变更估价申请有异议,通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请。
(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决:
1)协商和解;
2)有关部门调解;
3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁;
4)向有管辖权的法院起诉。

- 1 【不定项】《合同法》规定的合同变更条件包括( )。
- A 、有效的合同
- B 、协商一致
- C 、合同当事人一方确有变更理由和依据
- D 、须经合同管理机关批准
- E 、变更内容明确
- 2 【多选题】《合同法》规定的合同变更条件包括 ( )
- A 、有效的合同
- B 、协商一致
- C 、合同当事人一方确有变更理由和依据
- D 、须经合同管理机关批准
- E 、变更内容明确
- 3 【多选题】确定变更价款的原则有 ( )
- A 、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
- B 、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
- C 、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- D 、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- E 、合同中有适用于变更工程的价格,也可以参照类似工程的价格变更合同价款
- 4 【多选题】确定变更价款的原则,确定变更价款时,应维持承包人投标报价单内的竞争性水平,具体原则包括 ( )
- A 、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款
- B 、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款
- C 、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- D 、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- E 、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师自己确定变更价格并执行
- 5 【多选题】可以调整合同价款的原因包括 ( )
- A 、国家法律、法规和政策变化影响合同价款
- B 、工程造价管理部门公布的价格调整
- C 、停水、停电、停气造成停工累计超过12小时
- D 、双方约定的其他调整或增减
- E 、-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过24小时
- 6 【简答题】 变更合同价款按什么方法进行?
- 7 【简答题】合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?
- 8 【单选题】确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括()。
- A 、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款
- B 、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
- C 、合同中没有适用于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- D 、合同中有类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
- 9 【多选题】《合同法》规定的合同变更条件包括()。
- A 、有效的合同
- B 、协商一致
- C 、变更内容明确
- D 、须经合同管理机关批准
- E 、合同当事人一方确有变更理由和依据
- 10 【多选题】《合同法》规定的合同变更条件包括()。
- A 、有效的合同
- B 、协商一致
- C 、合同当事人一方确有变更理由和依据
- D 、须经合同管理机关批准
- E 、变更内容明确
热门试题换一换
- 施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务 ( )
- 为了提高目标规划和计划的质量,监理工程师必须做好以下( )工作。
- 监理文件档案资料归档内容、组卷方法以及监理档案的验收、移交和管理工作,应根据( )执行。
- 《建设工程安全生产管理条例》规定的建设工程安全生产管理的方针是什么?
- 某建设单位经相关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求,该工程工期定为两年,考虑到各种因素的影响,决定该工程在基本方案确定后即开始招标,确定的招标程序如下:(1)成立该工程招标领导机构;(2)委托招标代理机构代理招标;(3)发出投标邀请书;(4)对报名参加投标者进行资格预审,并将结果通知合格的投标申请人;(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件;(6)召开投标预备会;(7)招标文件的澄清与修改;(8)建立评标组织,制订标底和评标、定标办法;(9)召开开标会议,审查投标书;(10)组织评标;(11)与合格的投标者进行质疑澄清;(12)决定中标单位;(13)发出中标通知书;(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。假设该工程有效标书经评标专家的评审,其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数,见表。若基准折现率为10%,且已知A方案寿命期年费用为72.40万元;B方案寿命期年费用为69.93万元,试计算C方案寿命期年费用,并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序。(小数点后保留两位)
- 工程监理企业专业甲级资质标准规定,企业应具有独立法人资格且注册资本应不少于()万元。
- 某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ()。
- 监理评标的量化比较通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。
- 利用横道图表示建设工程进度计划,其局限性之一是不能()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
