- 建造师案例题某工程项目,业主拟通过招标确定施工承包商,业主经过资格预审确定了A、B、C、D、E、F六家投标人作为潜在投标人,这六家潜在投标人在投标时出现以下情况:A投标人在编制投标文件时主要依据设计图样、工程量表、其他投标人的投标书、有关法律法规等。B投标人在编制投标文件时,首先确定了上级企业管理费及工程风险和利润,接着开始计算工料及单价。C投标人在编制施工方案时,主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求等五个方面综合考虑。D投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后,另外附加了工期需延长10d的条件。E投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件,提高了投标报价。F投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。 问题 1.A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当? 2.B投标人在编制投标文件时的步骤是否恰当?如不恰当,请改正。 3.C投标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当?如不妥,说出应考虑哪些内容? 4.D投标人的投标文件作废标处理是否正确? 5.E投标人递交的补充文件是否有效? 6.F投标人的投标组织机构人员是否合理?如不合理,说出合理的组成人员。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
1.A投标人在编制投标文件时的主要依据不妥。理由:其他投标人的投标书不能作为A投标人在编制投标文件时的主要依据。
2.B投标人在编制投标文件时的步骤不恰当。正确做法:在编制投标文件时首先应研究招标文件。
3.C投标人在编制施工方案时考虑的内容不妥。正确做法:在编制施工方案时,主要从工期要求、技术要求、质量要求、安全要求、成本要求等五个方面综合考虑。
4.D投标人的投标文件作废标处理是正确的。
5.E投标人递交的补充文件有效。
6.F投标人的投标组织机构人员不合理。合理的投标组织机构人员应由经营管理人才、专业技术人才、法律法规人才组成。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同,与B公司签订了设备安装合同,与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款,即“建设单位应协调现场其他施工单位,为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中,发生如下事件:事件一:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商D公司签订了分包合同,在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费,一切责任由承包商丙承担。事件二:由于A公司在现场施工时间拖延5d,造成B公司的开工时间相应推迟了5d,B公司向A公司提出了索赔。事件三:顶层结构楼板吊装后,A公司立刻拆除塔式起重机,改用卷扬机运材料作层面及装饰,C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后,提出用A公司的卷扬机运送,A公司提出卷扬机吨位不足,不能运送。最后,C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。事件二中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确,说明正确的做法。
- 2 【建造师案例题】 某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。 事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。 事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。 事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。 以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。 为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下: (1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。 (2)费用: ①机械设备台班费 E工作吊车:(2+1)台班×1200元/台班=3600元 F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750元 G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600元 H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600元 合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。 ②人工费 E工作:3天×15人×40元/工日=1800元 F工作:2.5天×18人×40元/工日=1800元 G工作:2天×8人×40元/工日=640元 H工作:2天×18人×40元/工日=1440元 I工作:0.5天×10人×40元/工日=200元 合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。 工期索赔是否合理?为什么?
- 3 【建造师案例题】某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。 事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。 事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。 事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。 为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下: (1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。 (2)费用: ①机械设备台班费 E工作吊车:(2+1)台班×1200元/台班=3600元 F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750元 G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600元 H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600元 合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。 ②人工费 E工作:3天×15人×40元/工日=1800元 F工作:2.5天×18人×40元/工日=1800元 G工作:2天×8人×40元/工日=640元 H工作:2天×18人×40元/工日=1440元 I工作:0.5天×10人×40元/工日=200元 合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。 机械台班费索赔是否合理?为什么?
- 4 【建造师案例题】 某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。 事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。 事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。 事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。 以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。 为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下: (1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。 (2)费用: ①机械设备台班费 E工作吊车:(2+1)台班×1200元/台班=3600元 F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750元 G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600元 H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600元 合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。 ②人工费 E工作:3天×15人×40元/工日=1800元 F工作:2.5天×18人×40元/工日=1800元 G工作:2天×8人×40元/工日=640元 H工作:2天×18人×40元/工日=1440元 I工作:0.5天×10人×40元/工日=200元 合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。 人工费索赔是否合理?为什么?
- 5 【多选题】某工程项目,建设单位通过招标确定了一监理单位,双方签订了委托监理合同。该监理单位在工程实施阶段,配备了专门的机构和人员负责监理文件档案资料的归档、组卷、验收、移交和管理工作。现有以下监理文件需确定其归档保存的单位和期限,这些监理文件是:监理实施细则、不合格项目通知、月付款报审与支付、分包单位资质材料、监理工作专题总结、合同争议、违约报告及处理意见。该监理单位对监理规划、监理实施细则、监理日记、监理例会会议纪要、监理月报、监理工作总结等建设工程监理主要文件档案的编制、管理作了细致的安排。立卷是指按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件分门别类整理成案卷,亦称组卷。关于立卷的基本原则,说法正确的有( )。
- A 、-个建设工程由多个单位组成时,工程文件按单位工程立卷
- B 、施工文件资料应根据工程资料的日期和“专业工程分类编码参考表”进行立卷
- C 、卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定
- D 、卷内资料若有多种资料时,同类资料按日期顺序排列,不同资料之间的排列顺序按资料的类别排列
- E 、案卷内不应有重份文件,不同载体的文件一般应分别组卷
- 6 【建造师案例题】某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担某项工程全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同、与B公司签订了设备安装合同、与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款,即“建设单位应协调现场其他施工单位,为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中,发生如下事件。 事件一:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商D公司签订了分包合同,在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费,一切责任由承包商D承担。 事件二:由于A公司在现场施工时间拖延5d,造成B公司的开工时间相应推迟了5d,B公司向A公司提出了索赔。 事件三:顶层结构楼板吊装后,A公司立刻拆除塔吊,改用卷扬机运材料作层面及装饰。C公司原计划由建设单位协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后,提出用A公司的卷扬机运送,A公司提出卷扬机吨位不足,不能运送。最后,C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。 问题 1.事件一中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为? 2.事件二中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确,说明正确的做法。 3.事件三中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么? 4.根据《建设工程质量管理条例》的规定,工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
- 7 【建造师案例题】某机械设备安装工程项目,业主拟通过招标确定施工承包商,业主经过资格预审确定了A、B、C、D、E、F6家投标人作为潜在投标人,这6家潜在投标人在投标时出现以下情况:A投标人在编制投标文件时主要依据设计图纸、工程量表、其他投标人的投标书、有关法律法规等。B投标人在编制投标文件时,首先确定了上级企业管理费及工程风险和利润,接着开始计算工料及单价。C投标人在编制施工方案时,主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求等5个方面综合考虑。D投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后,另外附加了工期需延长10 d的条件。E投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件,提高了投标报价。F投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。
- 8 【建造师案例题】某公路工程项目,经过招标投标确定了一家施工单位承担了该公路工程项目的总承包任务,双方签订了总承包合同,该承包商由于某些原因,将该工程的一部分工程经监理工程师批准后,分包给另外一家承包商来施工,总承包商和分包商签订了工程分包合同。总承包商为了加强施工物资采购,采用了公开招标方式选择供应商;经过招标投标过程,确定了一家供应商,双方签订了施工物资采购合同。 问题 1.如果该工程项目的总承包合同采用工程量清单计价办法,请简述工程量清单下工程量的计量办法。 2.公路工程项目分包合同的类型有哪几种,本案例中采用的是哪一种? 3.公路工程项目分包合同的主要内容有哪些? 4.加强施工物资采购合同管理的意义何在? 5.公路工程项目施工物资采购合同的主要条款有哪些?
- 9 【建造师案例题】某机械设备安装工程项目,业主拟通过招标确定施工承包商,业主经过资格预审确定了A、B、C、D、E、F六家投标人作为潜在投标人,这六家潜在投标人在投标时出现以下情况:A投标人在编制投标文件时主要依据设计图样、工程量表、其他投标人的投标书、有关法律法规等。B投标人在编制投标文件时,首先确定了上级企业管理费及工程风险和利润,接着开始计算工料及单价。C投标人在编制施工方案时,主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求等五个方面综合考虑。D投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后,另外附加了工期需延长10d的条件。E投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件,提高了投标报价。F投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。 问题 1.A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当? 2.B投标人在编制投标文件时的步骤是否恰当?如不恰当,请改正。 3.C投标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当?如不妥,说出应考虑哪些内容? 4.D投标人的投标文件作废标处理是否正确? 5.E投标人递交的补充文件是否有效? 6.F投标人的投标组织机构人员是否合理?如不合理,说出合理的组成人员。
- 10 【多选题】水闸工程施工项目,已通过招标程序招标和重新招标,仍然没有成功确定中标人的,如不再招标,应通过( )等方式选择承包人。
- A 、竞争性谈判
- B 、单一来源采购
- C 、询价采购
- D 、竞争性磋商
- E 、委托
热门试题换一换
- 民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于( )平方米时,应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验.
- 根据《劳动合同法》的规定,甲应当提前( )日以书面形式通知乙建筑公司。
- 一般认为,无权代理包括( )。
- 在工程项目开工前,( )接受建设工程质量监督的申报手续,并对建设单位提供的文件资料进行审查,审查合格签发有关质量监督文件。
- 为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工?
- 由于仲裁充分体现当事人的意思自治,仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的,因此与诉讼相比,仲裁程序更具有( )。
- 若水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算的静态总投资达10%,则需()。
- 计算6个测点的压实度。
- 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。
- 工业纯钛中常含的杂质有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载