- 简答题
题干：某工程建设项目,网络计划如图所示,网络计划的计划工期为84天。[jlgcs/jsgcjlalfx/cgmj/10/image/img-10-007-01.jpg]在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果见表(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),由于工作的持续时间的变化.网络计划的实际工期为89天,如图所示。
题目：
监理工程师因业主原因应签证索赔金额多少为合理?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案因业主直接原因所造成的经济损失部分：800+600+2×500+3×800+3×500=6300(元)。
您可能感兴趣的试题- 1 【不定项】在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
- A 、承包人必须接受
- B 、不具有强制性的约束力
- C 、仲裁机构应予以认可
- D 、排除了法院的诉讼管辖
- 2 【单选题】在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
- A 、排除了法院的诉讼管辖
- B 、仲裁机构应予以认可
- C 、承包人必须接受
- D 、不具有强制性的约束力
- 3 【单选题】在施工索赔中，工程师处理索赔的决定 ( )
- A 、承包人必须接受
- B 、不具有强制性的约束力
- C 、仲裁机构应予以认可
- D 、排除了法院的诉讼管辖
- 4 【单选题】监理工程师处理索赔原则不包含有以下哪个方面 ( )
- A 、代表施工方的基本观点’
- B 、必须从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动
- C 、按合同约定行事
- D 、按法律规定行事
- 5 【多选题】监理工程师应审核索赔计算中所采用的费率，主要注意的问题包括 ( )
- A 、工程量表中的单价是项目单价
- B 、工程量表中的单价是综合单价
- C 、工程量表中的单价包括直接费，但不包括间接费
- D 、工程量表中的单价既包括直接费，也包括间接费
- E 、停工损失中，不应以计日工费计算
- 6 【单选题】在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()。
- A 、承包人必须接受
- B 、仲裁机构应予以认可
- C 、不具有强制性的约束力
- D 、排除了法院的诉讼管辖
- 7 【简答题】监理工程师应签发索赔金额多少为合理?说明理由。
- 8 【单选题】在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()
- A 、承包人必须接受
- B 、不具有强制性的约束力
- C 、仲裁机构应予以认可
- D 、排除了法院的诉讼管辖
- 9 【单选题】工程师在处理索赔时为使索赔得到公平合理的解决,必须注意的原则不包括 ()。
- A 、工程师作为施工合同的管理核心,必须公平地行事
- B 、在工程施工中,工程师必须及时地行使权利
- C 、从发包人角度出发作出判断或采取行动
- D 、诚实信用
- 10 【简答题】监理工程师应签证索赔金额多少为合理?
热门试题换一换
- 随着建设工程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足( )的要求。
- 合同公证与鉴证的相同点是( )。
- 甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。
- 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。
- 指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处,写出正确做法或说明理由。
- 建设工程在施工阶段投资控制的监理工作有()。
- 对建设工程投资进行系统控制的思想就是要实现()之间的统一,实现三大目标控制的统一。
- 对国务院指令暂时停工怎么处理?对不可抗力的暂时停工怎么处理?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
7OgOW