- 判断题某建设单位针对煤炭资源紧缺、经济效益可观的现状,将一储备煤炭资源进行开发,在尚未进行煤炭精查的情况下,邀请一建设工程总公司承担矿井的建设工作。该建设工程总公司具有矿建、土建和安装工程施工资质,通过与建设单位签订施工合同后,开始了矿井的施工工作,施工过程中,发生了下列几起事件:(1)由于匆忙施工,井筒检查钻孔参考临近矿井井筒地质和水文资料,施工中发现有较大差异,部分地段涌水量太大,必须进行注浆,耽误了施工工期,增加了施工成本;(2)井底车场水平位置根据实际揭露的岩层情况进行了调整,使得井筒深度比设计深度加深25m;(3)采区巷道揭露煤层时,发现煤层厚度比原设计薄,必须改变原设计的采煤方法,重新进行采区巷道布置和施工,耽误工期6个月;(4)由于匆忙施工,施工单位的部分施工队伍尚未完成其他工程项目,在进行该矿井的施工安排时,矿建、土建和安装配套不好,经常发生脱节而导致进度拖延。针对发生的事件,分别说明建设单位和施工单位存在的过失?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
针对发生的事件,建设单位存在的主要过失是:1)没有按照基本建设程序办事,项目建设必须在进行地质精查的基础上才能进行;由于地质资料不准确,造成设计失误、施工方案失当,建设单位应承担相应的责任。2)建设单位的主管部门没有按照规定办事,在相关资料不完整的基础上,不应批准本项目的建设和开工。施工单位存在的主要过失包括:1)业主地质资料不准确的情况下,施工单位不能签订施工合同,不能进行工程的开工建设,另外矿井开工的相关文件也必须齐全。2)施工中应有应对各种矿井事故的应急预案,保证施工安全。3)矿井建设项目繁多,涉及专业面广,施工单位应进行认真组织,匆忙开工或准备不好,造成施工混乱,施工单位应承担管理责任和相应的赔偿。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】某建设单位针对煤炭资源紧缺、经济效益可观的现状,将一储备煤炭资源进行开发,在尚未进行煤炭精查的情况下,邀请一建设工程总公司承担矿井的建设工作。该建设工程总公司具有矿建、土建和安装工程施工资质,通过与建设单位签订施工合同后,开始了矿井的施工工作,施工过程中,发生了下列几起事件:(1)由于匆忙施工,井筒检查钻孔参考临近矿井井筒地质和水文资料,施工中发现有较大差异,部分地段涌水量太大,必须进行注浆,耽误了施工工期,增加了施工成本;(2)井底车场水平位置根据实际揭露的岩层情况进行了调整,使得井筒深度比设计深度加深25m;(3)采区巷道揭露煤层时,发现煤层厚度比原设计薄,必须改变原设计的采煤方法,重新进行采区巷道布置和施工,耽误工期6个月;(4)由于匆忙施工,施工单位的部分施工队伍尚未完成其他工程项目,在进行该矿井的施工安排时,矿建、土建和安装配套不好,经常发生脱节而导致进度拖延。根据本矿井施工的情况,说明矿业工程建设项目的主要特点?
- 2 【判断题】某建设单位针对煤炭资源紧缺、经济效益可观的现状,将一储备煤炭资源进行开发,在尚未进行煤炭精查的情况下,邀请一建设工程总公司承担矿井的建设工作。该建设工程总公司具有矿建、土建和安装工程施工资质,通过与建设单位签订施工合同后,开始了矿井的施工工作,施工过程中,发生了下列几起事件:(1)由于匆忙施工,井筒检查钻孔参考临近矿井井筒地质和水文资料,施工中发现有较大差异,部分地段涌水量太大,必须进行注浆,耽误了施工工期,增加了施工成本;(2)井底车场水平位置根据实际揭露的岩层情况进行了调整,使得井筒深度比设计深度加深25m;(3)采区巷道揭露煤层时,发现煤层厚度比原设计薄,必须改变原设计的采煤方法,重新进行采区巷道布置和施工,耽误工期6个月;(4)由于匆忙施工,施工单位的部分施工队伍尚未完成其他工程项目,在进行该矿井的施工安排时,矿建、土建和安装配套不好,经常发生脱节而导致进度拖延。本矿井建设存在哪些违规的地方?所发生的事件由谁承担责任?
- 3 【判断题】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。施工单位在执行合同时是否存在违规行为?
- 4 【判断题】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。业主在工程建设中存在哪些不规范之处?
- 5 【判断题】某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨期施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20天;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30天竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。业主开出的罚单费用计算是否合理?为什么?
- 6 【多选题】对具备可再生能源利用条件的建筑,建设单位应当选择合适的可再生能源,用于采暖、制冷、照明和热水供应等。建设可再生能源利用设施,应当与建筑主体工程()。
- A 、同步审批
- B 、同步设计
- C 、同步施工
- D 、同步验收
- E 、同步使用
- 7 【建造师案例题】对于建设单位供应的该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
- 8 【多选题】针对危险性较大的建设工程,建设单位在()时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
- A 、申领施工许可证
- B 、申领安全生产许可证
- C 、办理安全监督手续
- D 、办理竣工备案手续
- E 、申领建设工程规划许可证
- 9 【单选题】对于与建设单位、监理单位、总包单位等单位的沟通协调,沟通方法应以()为主。
- A 、定期走访
- B 、利用工地宣传工具
- C 、个别交流
- D 、会议座谈
- 10 【多选题】针对危险性较大的建设工程,建设单位在()时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
- A 、申领施工许可证
- B 、申领安全生产许可证
- C 、办理安全监督手续
- D 、办理竣工备案手续
- E 、申领建设工程规划许可证
热门试题换一换
- 某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000平方米的综合办公楼,经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元,该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中,发生如下事件:事件一:由于经资格预审合格的投标申请人过多,为了提高工作效率,招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人,向其发出资格预审合格通知书。事件二:招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。事件三:招标文件中规定,投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,只能以书面形式提出,招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。事件四:招标文件中规定,从招标文件发放之日起,在15d内递交投标文件。事件五:发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
- 在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时,一般的项目成本控制的周期为( )。
- 在本工程总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下,可采用( )形式,有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。
- 自债务人的行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
- 关于路基压实质量问题的预防措施,正确的是( )。
- 明挖基础的施工方法有哪几种?
- 关于建筑工程常用成本分析方法,说法正确的是()。
- 下列房屋建筑工程施工管理签章文件中,工程停工(局部停工)报审表属于( )文件。
- 依据《劳动争议调解仲裁法》等有关规定,下列选项不属于劳动争议的是()。
- 一人重伤属于什么等级安全事故?A单位与B单位分别承担什么责任?为什么?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载