- 多选题根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中的约定价款调整方法的有（ ）。
- A 、工程造价管理机构发布价格调整信息的
- B 、施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的
- C 、市场价格发生变化的
- D 、国家有关政策变化影响合同价款的
- E 、经批准变更设计的
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,D,E】
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：
（1）法律、法规、经济或者国家有关政策变化影响合同价款的；
（2）工程造价管理机构发布价格调整信息的；
（3）经批准变更设计的；
（4）发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；
（5）双方约定的其他因素。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由( )构成。
- A 、成本、预备费和利润
- B 、成本、利润和税金
- C 、直接成本、管理费、利润和税金
- D 、直接成本、利润、风险费和税
- 2 【多选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，施工图预算的计价方法有( )。
- A 、扩大单价法
- B 、概算指标法
- C 、工料单价法
- D 、税费单价法
- E 、综合单价法
- 3 【单选题】《建筑工程施工发包和承包计价管理方法》第五条规定，施工图预算、招标标底和投标报价由（ ）、利润和税金构成。
- A 、直接费
- B 、间接费
- C 、管理费
- D 、成本
- 4 【建造师案例题】某建筑工程，发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元，工期为300d。 施工过程中，该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误： 事件1：基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d，以完成上述工作。 事件2：由于发包人原因，某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3：承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d，造成相应工作施工滞后2d。 事件4：由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d，工程不能施工。 事件5：施工地区下了特大暴雨，造成工程停工2d。 请说明每个工期事件应批准的延长时间及其原因。
- 5 【建造师案例题】 某建筑工程，发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元，工期为300d。 施工过程中，该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误： 事件1：基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d，以完成上述工作。 事件2：由于发包人原因，某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3：承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d，造成相应工作施工滞后2d。 事件4：由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d，工程不能施工。 事件5：施工地区下了特大暴雨，造成工程停工2d。 该工程实际工期延误多少天？应批准的工期延长时间为多少天？
- 6 【多选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,合同价的方式可以采用( )。
- A 、政府定价
- B 、固定定价
- C 、可调定价
- D 、成本加酬金
- E 、成本
- 7 【单选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部107号令),施工图预算应由()构成。
- A 、成本、预备费和利润
- B 、成本、利润和税金
- C 、直接成本、管理费、利润和税金
- D 、直接成本、利润、风险费和税金
- 8 【单选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，以下错误的是（）。
- A 、非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价
- B 、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价
- C 、全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价
- D 、非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价
- 9 【多选题】依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定査处管理办法》，下列选项中，属于转包的行为有（ ）。
- A 、专业作业的发包单位不是该工程承包单位的
- B 、专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程
- C 、承包单位通过联营名义，将其承包的全部工程转给其他单位施工
- D 、项目负责人与施工单位没有建立社会养老保险关系
- E 、专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。
- 10 【多选题】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中的约定价款调整方法的有（ ）。
- A 、工程造价管理机构发布价格调整信息的
- B 、施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的
- C 、市场价格发生变化的
- D 、国家有关政策变化影响合同价款的
- E 、经批准变更设计的
热门试题换一换
- 按人民币计算，某进口设备离岸价为5200万元，到岸价为5500万元，银行财务费为50万元，外贸手续费为165万元，进口关税为500万元。增值税税率为15％，不考虑消费税和海关监管手续费。则该设备的抵岸价为（ ）。
- 港口与航道工程安全生产要求中，要做好起重作业前安全技术交底，提出明确的安全要求，并做好交底记录，交底和被交底人都必须在记录文件上（ ）。
- 在建设工程项目进度计划系统中,由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与()编制的进度计划相互协调。
- 下列法律责任中，属于行政处罚的有（ ）
- 在行政诉讼中，被告行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审法院可以采取的措施包括（ ）。
- 某项目拟从国外进口一套设备，重1500吨，装运港船上交货价500万美元，国际运费标准每吨400美元，海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为（ ）万元。
- 冬期施工质量控制要求的说法，错误的是（）。
- 下列填石路堤填料中，可以用于路床填料的是（ ）。
- 某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
5oO3K