- 建造师案例题
题干:背景资料:某酒店工程,建筑面积28700[up2015/abc6cc66d06-9c42-48ac-80c0-2d0c907d3ff1.png],地下1层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中,发生了如下事件:事件一:某批次框架结构用的砂子、石子,施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一供应商提供的,没有进行进场复验等质量验证工作,直接投入了使用。事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场停工,影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三:在竣工验收时,建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新对装饰基层进行隐蔽,造成的工期延误6天的两份工期索赔。事件四:工程完工3天后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。
题目:事件一中,施工单位的做法是否妥当?说明理由。列出砂、石子质量验证时材质复验的主要内容。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
(1)不妥当。理由:建筑材料复试的取样原则是:同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一生产批次的进场材料应根据相应建筑材料质量标准与管理规程以及规范要求的代表数量确定取样批次,抽取样品进行复试。上一批次检测合格,不能成为不复试本批次进场材料的条件。
(2)材料需要复验的内容如下:
石子:筛分析、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率及石子的非活性骨料检验。
砂:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】在事件四当中,施工单位的做法是否妥当?这些材料进场后应进行哪些指标的复验?
- 2 【建造师案例题】在事件五当中,施工单位的做法是否妥当?正确做法该如何?
- 3 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法是否妥当?列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
- 4 【建造师案例题】在事件4中,施工单位的做法是否妥当?这些材料进场后应进行哪些指标的复验?
- 5 【建造师案例题】在事件4中,施工单位的做法是否妥当?这些材料进场后应进行哪些指标的复验?
- 6 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法是否妥当?列出钢筋质量验证时材质复验的内容。
- 7 【建造师案例题】事件一中,施工单位的做法是否妥当?说明理由。列出砂、石子质量验证时材质复验的主要内容。
- 8 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法是否妥当?列出钢筋质量验证时材质复验的内容。
- 9 【建造师案例题】事件一种施工单位做法是否妥当,阐明理由。墙体节能保温隔热材料使用时应该复验哪些项目?
- 10 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法是否妥当?为什么?
热门试题换一换
- 通常在编制按施工进度的施工成本计划时,如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间分解的影响是( )。
- 下列选项中,有关工程竣工日期的表述,错误的是( )。
- 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是( )。
- 对设计概算编制依据的审查主要是审查其()。
- 下列关于盾构机穿越江河段施工说法错误的是()。
- 由于铁路隧道施工测量的各项测量工作中都存在误差,导致相向开挖中具有相同贯通里程的中线点在空间不相重合,此两点在空间的连接误差在水平面垂直于中线方向的分量称为( )。
- 肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序,设计无要求时,通常是()。
- 事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。
- 本案招标人仅要求本地施工企业投标,是否妥当?请说明理由。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载