- 建造师案例题 (一) 某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF—2000—0208),与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为270天,协议书中的工期为242天。 施工中发生了下列事件。 事件1:施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前,发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致,向设计单位提出变更建议并附变更方案;设计单位审核后认为施工单位的建议正确,方案合理,向施工单位发出了设计修改文件。 事件2:在施工过程中,根据监理单位的书面指示,施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖,但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价: (1) 混凝土坝A:砂卵石、岩石地基开挖80元/m3;B:基础处理90元/m3。 (2) 土石坝C:砂卵石、岩石地基开挖60元/m3;D:基础处理70元/m3。 事件3:施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时,监理单位对已覆盖的基础质量有疑问,指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验,检测结果表明,基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应施工费用,但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。 [问题](一)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
合同工期:242天。 设计单位和施工单位的做法是不妥当的。根据有关规定和合同约定,除合同另有约定外,设计单位和施工单位不得有直接来往,必须要经过监理单位。因此,当施工单位发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致时,应当向监理单位提出。同样,设计单位完成设计变更后,应当交给监理单位,而不应该直接交给施工单位。 应采用混凝土坝A:砂卵石、岩石地基开挖80元/m3。跨河公路桥基础破碎岩石开挖与该项目的施工方法和工艺最为接近。 施工单位的检验费用支付申请和工期索赔不能成立。根据《水利水电工程施工合同条件》约定:重新检验不合格的,重新检验费用和工期延误均由施工单位承担。如果重新检验合格,重新检验费用和工期延误则由发包人承担。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】 (一) 某混凝土坝工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了承包合同和监理合同。 承包商就混凝土坝浇筑前的准备工作,浇筑时入仓铺料、平仓振捣和浇筑后的养护等施工工艺进行了细致的安排。 在施工过程中,对混凝土拌和料的卸料、平仓、碾压提出了质量要求和控制措施如下。 (1) 卸料落差控制在2.5~3.0m之间; (2) 入仓混凝土摊铺后先洒水养护一段时问后进行碾压; (3) 要避免混合料层问间歇时间过长。 [问题](一)
- 2 【建造师案例题】 (三) 某水利枢纽工程,主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等,2002年1月开工,2003年5月申报文明建设工地,此时已完成全部建安工程量40% 上级有关主管部门为加强质量管理,在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。 [问题](三)
- 3 【建造师案例题】 (三) 某水利枢纽工程,主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等,2002年1月开工,2003年5月申报文明建设工地,此时已完成全部建安工程量40% 上级有关主管部门为加强质量管理,在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。 [问题](三)
- 4 【建造师案例题】 (一) 某大型水利枢纽工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位办保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。 质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁.仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 [问题](一)
- 5 【建造师案例题】 (一) 某大型水利枢纽工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位办保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。 质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁.仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 [问题](一)
- 6 【建造师案例题】 (二) 某水利工程项目,建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订了工程承包合同,合同工期3个月。 合同中有关工程价款及其支付的条款如下。 (1) 分项工程清单中含有两个分项工程,工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3,清单报价中,甲项综合单价为200元/m3,乙项综合单价为12.93元/m3,乙项综合单价的单价分析表见表7-1。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时,应调整单价,超出部分的单价调整系数为0.9;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10% 以上时,对该分项工程的全部工程量调整单价,单价调整系数为1.1。 (2) 措施项目清单共有7个项目,其中环境保护等3项措施费用4.5万元,这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结算。剩余的4项措施费用共计16万元,一次性包死,不得调价。全部措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的数额分两次平均支付,环境保护措施等3项费用调整部分在最后一个月结清,多退少补。 表7-1 (乙项工程)工程量清单综合单价分析表(部分) 单位:元/m3 直接费 人工费 0.54 10.89 材料费 0 反铲挖掘机 1.83 履带式推土机 1.39 轮式装载机 1.50 自卸卡车 5.63 管理费 费率(%) 12 金额 1.31 利润 利润率(%) 6 金额 0.73 综合单价 12.93 (3) 其他项目清单中只包括招标人预留金5万元,实际施工中用于处理变更洽商,最后一个月结算。 (4) 规费综合费率为4.89%,其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计之和;税金的税率为3.47%。 (5) 工程预付款为签约合同价款的10%,在开工前支付,开工后的前两个月平均扣除。 (6) 该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%,自第1个月起,从承包商的进度款中,按3%的比例扣留。 合同工期内,承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表7-2所示。 [问题]直接费人工费0.5410.89材料费0反铲挖掘机1.83履带式推土机1.39轮式装载机1.50自卸卡车5.63管理费费率(%)12金额1.31利润利润率(%)6金额0.73综合单价12.93
- 7 【建造师案例题】 (二) 某水利工程项目,建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订了工程承包合同,合同工期3个月。 合同中有关工程价款及其支付的条款如下。 (1) 分项工程清单中含有两个分项工程,工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3,清单报价中,甲项综合单价为200元/m3,乙项综合单价为12.93元/m3,乙项综合单价的单价分析表见表7-1。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时,应调整单价,超出部分的单价调整系数为0.9;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10% 以上时,对该分项工程的全部工程量调整单价,单价调整系数为1.1。 (2) 措施项目清单共有7个项目,其中环境保护等3项措施费用4.5万元,这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结算。剩余的4项措施费用共计16万元,一次性包死,不得调价。全部措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的数额分两次平均支付,环境保护措施等3项费用调整部分在最后一个月结清,多退少补。 表7-1 (乙项工程)工程量清单综合单价分析表(部分) 单位:元/m3 直接费 人工费 0.54 10.89 材料费 0 反铲挖掘机 1.83 履带式推土机 1.39 轮式装载机 1.50 自卸卡车 5.63 管理费 费率(%) 12 金额 1.31 利润 利润率(%) 6 金额 0.73 综合单价 12.93 (3) 其他项目清单中只包括招标人预留金5万元,实际施工中用于处理变更洽商,最后一个月结算。 (4) 规费综合费率为4.89%,其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计之和;税金的税率为3.47%。 (5) 工程预付款为签约合同价款的10%,在开工前支付,开工后的前两个月平均扣除。 (6) 该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%,自第1个月起,从承包商的进度款中,按3%的比例扣留。 合同工期内,承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表7-2所示。 [问题]直接费人工费0.5410.89材料费0反铲挖掘机1.83履带式推土机1.39轮式装载机1.50自卸卡车5.63管理费费率(%)12金额1.31利润利润率(%)6金额0.73综合单价12.93
- 8 【建造师案例题】 (二) 某水利工程项目,建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订了工程承包合同,合同工期3个月。 合同中有关工程价款及其支付的条款如下。 (1) 分项工程清单中含有两个分项工程,工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3,清单报价中,甲项综合单价为200元/m3,乙项综合单价为12.93元/m3,乙项综合单价的单价分析表见表7-1。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时,应调整单价,超出部分的单价调整系数为0.9;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10% 以上时,对该分项工程的全部工程量调整单价,单价调整系数为1.1。 (2) 措施项目清单共有7个项目,其中环境保护等3项措施费用4.5万元,这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结算。剩余的4项措施费用共计16万元,一次性包死,不得调价。全部措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的数额分两次平均支付,环境保护措施等3项费用调整部分在最后一个月结清,多退少补。 表7-1 (乙项工程)工程量清单综合单价分析表(部分) 单位:元/m3 直接费 人工费 0.54 10.89 材料费 0 反铲挖掘机 1.83 履带式推土机 1.39 轮式装载机 1.50 自卸卡车 5.63 管理费 费率(%) 12 金额 1.31 利润 利润率(%) 6 金额 0.73 综合单价 12.93 (3) 其他项目清单中只包括招标人预留金5万元,实际施工中用于处理变更洽商,最后一个月结算。 (4) 规费综合费率为4.89%,其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计之和;税金的税率为3.47%。 (5) 工程预付款为签约合同价款的10%,在开工前支付,开工后的前两个月平均扣除。 (6) 该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%,自第1个月起,从承包商的进度款中,按3%的比例扣留。 合同工期内,承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表7-2所示。 [问题]直接费人工费0.5410.89材料费0反铲挖掘机1.83履带式推土机1.39轮式装载机1.50自卸卡车5.63管理费费率(%)12金额1.31利润利润率(%)6金额0.73综合单价12.93
- 9 【建造师案例题】 (三) 某水闸工程项目合同工期为20个月,建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图7-1所示(时间单位:月),各项工作均匀速施工。 (三)
- 10 【建造师案例题】 (三) 某水闸工程项目合同工期为20个月,建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图7-1所示(时间单位:月),各项工作均匀速施工。 (三)
热门试题换一换
- 若建设单位与施工单位在施工合同中约定,由施工单位垫资施工,工程竣工后工程款在竣工结算时一次性支付,但对垫资利息没有约定,则在工程竣工结算时( )。
- 机电工程常用的绝热材料是()。
- 对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度,称为( )。
- 在细部工程的施工技术要求中,护栏玻璃应使用厚度不小于( )mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
- 建筑工程采用()应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)检查认可。
- 本工程的饮用热水管道应选用 ()
- 工业建筑空调系统主风管风速低于()。
- 设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用( )。
- 根据施工进度安排,说明灌注桩混凝土试件的取样计划。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载