- 建造师案例题
题干:某会议中心新建会议楼工程,为保证室内外装饰效果,经研究决定,装修工程采取单独招标、独立发包,采用公开招标的形式确定施工队伍,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了装饰装修施工合同。招标阶段,在招标文件中明确了如下部分条款:(1)报价采用工程量清单模式。(2)结合招标公司提供的工程量清单,各家单位应对现场进行详细的实地踏勘,所报价格为综合单价,视为已经考虑了各种综合因素。(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标,建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工因素,保证不因此情况追加工程款。(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货,其他材料由施工单位自行采购。施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位进场后,发现大堂标高为8.7m,报告厅标高为5.6m,比预计难度有所提高,于是提出工程变更洽商申请,要求增加高支模脚手架搭设费用要求。事件二:由于特殊原因,奥运会测试赛提前进行,建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。事件三:施工进行到20d时,由于设计变更,造成工程停工9d;施工进行到44d时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2d;施工进行到92d时,因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达10d(该工作总时差4d);施工进行到154d时,由于其他材料进场不及时,延误工期2d;针对上述所有事项,施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知,并附相关证明材料和计算依据。
题目:事件一中:建设单位是否应支付高支模架脚手架费用?并说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件一中,建设单位不应支付脚手架费用。
理由:当采用工程量清单模式投标报价时,施工单位在投标时没有明确要求此部分费用,则根据清单报价的原则,视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中,在工程施工内容和范围不变的情况下,不予调整。

- 1 【建造师案例题】事件四中,建设单位向A单位索赔是否正确?为什么。A公司的说法是否正确?为什么?
- 2 【建造师案例题】事件二中:建设单位应否支付工程提前停工费用?并说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件一中,建设单位的做法是否正确?说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件三中,建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?
- 6 【建造师案例题】事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。
- 8 【建造师案例题】事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理?本工程保温工程的保修期限应该为多少年?
- 9 【建造师案例题】事件一中,支架搭设高宽比是否满足相关规定?如果不满足,说明理由和应采取的处理措施。
- 10 【建造师案例题】事件一中,支架搭设高宽比是否满足相关规定?如果不满足,说明理由和应采取的处理措施。
热门试题换一换
- 上海利强建设工程有限公司与投资单位签订了某废油加工生产线新建厂房项目施工总承包合同。业主委托××投资咨询公司对施工全过程进行项目管理和咨询。该项目总投资为2亿元,由于碰到世界性金融危机,业主要求采取措施控制投资,争取节约投资5%以上。××投资咨询公司对项目的管理属于( )的项目管理。
- 为监理工程师提供宿舍、保养测量设备和气象记录设备、维护工地清洁和整洁等项目,一般按( )进行计量支付。
- 下列矿山工程中不属于井巷工程费用计列范围的是( )。
- 本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
- 2010年3月,某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标,共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标,结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日,投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由,向项目所在地建设局进行投诉,建设局受理投诉后,以其不是利害关系人为由(A建筑公司列中标候选人排名第三),出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。 2010年4月末,房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书,在合同订立磋商过程中,房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司,B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝,于是,房地产公司迟迟不予签订合同,无奈B建筑公司只得诉至法院,但房地产公司辩称:虽然已发中标通知书,但该文件并无合同效力,且双方的合同尚未签订,因此不存在合同上的权利义务关系。 房地产公司指定分包的行为有无不妥?请说明理由。
- 在建设工程项目实施阶段策划工作中,对项目目标的分析和论证的主要工作内容包括()。
- 耙吸挖泥船挖掘沙性土宜采用( )耙头。
- 依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在()时,应当向建设单位出具质量保修书。
- 将人防工程平时闲置不用可以利用为地下商场、地下停车场这体现了提高价值的( )途径。
- 当管道位于路基范围内时,施工时应采取适当作业原则,以下说法不正确的是()。
- 进行设备购置与设备租赁的方案比选,需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对( )的设备,可以考虑采用设备租赁的方案。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
