- 建造师案例题
题干:背景资料:某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包方的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15d通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
题目:施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥强度等级,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地确保工程质量。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】事件三中,施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
- 2 【单选题】矿业工程施工合同变更的范围或要求包括( )。
- A 、合同中特定工作工程量的改变
- B 、不得改变施工顺序或时间安排
- C 、工程的质量或相关特性的变更
- D 、不得删减合同约定的工作内容
- 3 【多选题】矿业工程施工合同变更的基本要求是( )。
- A 、合同变更在合同完全履行之后
- B 、合同变更是对原合同部分内容的变更或修改
- C 、合同变更一般需要有双方当事人的一致同意
- D 、合同变更须遵守法定的程序和形式
- E 、合同变更完全取消原来的债权债务关系
- 4 【单选题】某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施,这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的( )。
- A 、知情权
- B 、建议权
- C 、拒绝权
- D 、紧急避险权
- 5 【建造师案例题】施工单位提出变更工程价款的时间是否符合相关规定?说明理由。
- 6 【多选题】若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征表述不一致,发承包双方应()。
- A 、遵循工程量清单项目特征表述
- B 、遵循招标文件
- C 、遵循实际施工的项目特征
- D 、依据合同约定重新确定综合单价
- E 、按原综合单价计价
- 7 【建造师案例题】该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
- 8 【建造师案例题】施工单位项目部对进场的工程材料应做什么工作?该项工作主要有哪些内容?
- 9 【单选题】工程开工前,由()向施工单位进行交桩。
- A 、业主
- B 、监理
- C 、设计单位
- D 、交通主管部门
- 10 【单选题】建设单位要求施工单位垫资进行建设,双方在合同中约定了垫资条款,建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后,施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释,下列说法正确的是()。
- A 、法院对垫资应当按照工程欠款处理
- B 、由于垫资违反法律的强制性规定,该合同无效
- C 、法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持
- D 、法院对返还垫资请求应予支持,但对支付垫资利息的请求不应支持
热门试题换一换
- 用于起伏的基础部位或特殊的异形结构,形状各异,难以重复使用的是( )。
- 以下属于工程建设领域常见的侵权责任的是( )。
- 在工程项目费用偏差原因中,不属于施工原因的是( )。
- 针对事件1:A公司的做法是否合适?为什么?
- 事件2中,施工合同变更的程序是否正确?如不正确,请说明正确的做法。
- 国有建设用地使用权,可以采取()方式设立。
- 根据矿井(煤矿)防治水规定的要求,防治水应遵循原则的首先一条是()。
- 某出料容量0.5的混凝土搅拌机,每一次循环中,装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1、分钟,机械利用系数为0.8,则该搅拌机的台班产量定额是()/台班。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载