- 单选题某建设工程施工合同,在施工任务完成后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应当认定()。
- A 、合同有效
- B 、合同无效
- C 、合同成立
- D 、合同不成立
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
合同成立的情形还包括：
1）法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的。
2）采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】《建设工程施工合同(示范文本)》的组成内容有( )。
- A 、协议书
- B 、工程质量保修书
- C 、专用条款
- D 、承包人供应材料设备一览表
- E 、承包人承揽工程项目一览表
- 2 【多选题】施工图预算是施工图设计完成后，工程开工前，根据( )等资源价格，确定单位工程造价的技术经济文件。
- A 、地区人工、材料、机械台班
- B 、费用定额
- C 、预算定额
- D 、单项工程概算
- E 、设计概算
- 3 【单选题】下列建设工程施工合同的类型中，工期较长的工程，适合采用的合同形式是( )。
- A 、可调总价合同
- B 、固定总价合同
- C 、固定单价合同
- D 、成本加酬金合同
- 4 【造价师案例题】某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3 000元/天，误期损失赔偿费为5 000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（时间单位：天）。
施工过程中发生如下事件： 事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。 事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停一天影响30工日，10台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天（每停一天影响40工日，10台班）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122天。 分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少？
- 5 【单选题】某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定( )。
- A 、合同有效
- B 、合同无效
- C 、合同成立
- D 、合同不成立
- 6 【单选题】( )是在施工图设计完成以后，以施工图为依据，由工程项目的项目经理或主管工程师负责编制的。
- A 、施工组织总设计
- B 、投标性施工组织设计
- C 、单位工程施工组织设计
- D 、分部工程施工组织设计
- 7 【单选题】当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( )人民法院申请强制执行。
- A 、合同签订地
- B 、工程所在地
- C 、发包人住所地
- D 、承包人住所地
- 8 【多选题】施工图预算是施工图设计完成后，以施工图为依据，根据( )进行编制的。
- A 、地区人工、材料、机械台班的预算价格
- B 、取费标准
- C 、预算定额
- D 、单项工程概算
- E 、设计概算
- 9 【单选题】为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。
- A 、防水工程
- B 、地基基础工程
- C 、设备安装工程
- D 、给水管道工程
- 10 【单选题】当甲乙双方因建设工程施工合同工程价款结算引起纠纷时,当事人一方应当向()人民法院提起诉讼。
- A 、合同签订地
- B 、工程所在地
- C 、发包人住所地
- D 、承包人住所地
热门试题换一换
- 某建筑物地下室挖土方工程，内容包括：挖基础土方和基础土方回填，基础土方回填采用打夯机夯实，除基础回填所需土方外，余土全部用自卸汽车外运800 m至弃土场。提供的施工场地，已按设计室外地坪-0.20 m平整，土质为三类土，采取施工排水措施。根据图基础平面图、图剖面图所示的以及现场环境条件和施工经验，确定土方开挖方案为：基坑除1-1剖面边坡按1：0.3放坡开挖外，其余边坡均采用坑壁支护垂直开挖，采用挖掘机开挖基坑。假设施工坡道等附加挖土忽略不计。已知垫层底面积586.21 平方米。有关施工内容的预算定额直接费单价见表。 承发包双方在合同中约定：以人工费、材料费和机械费之和为基数，计取管理费(费率5%)、利润（利润率4%）；以分部分项工程费合计、施工排水和坑壁支护费之和为基数，计取临时设施费（费率1.5%）、环境保护费（费率0．8%）、安全和文明施工费（费率1.8%）；不计其他项目费；以分部分项工程费合计与措施项目费合计之和为基数计取规费（费率2%）。税金费率为3.44%。 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的规定进行计算。计算挖基础土方的工程量清单综合单价，把综合单价组成和综合单价填入“工程量清单综合单价分析表”中。
- 某项目设计生产能力为100万件产品，预计单位产品价格为50元，单位产品可变成本为35元，年固定成本为200万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率和单位产品价格表示的项目盈亏平衡点分别为( )。
- 项目管理实施规划编制的依据包括()。
- 在高中效过滤器中,当滤料为无纺布时,其结构形式通常多为()。
- 连接因特网中各局域网和广域网,具有判断网络地址和选择IP路径功能的设备是()。
- 视频放大器属于闭路监控的()部分。
- 项目产出物(或服务)价格由政府进行控制和干预的项目,其行业财务基准收益率确定时需考虑的因素不包括()。
- 在FOB交货方式下,卖方的义务有( )。
- 根据工程定额的专业分类，以下各项中属于建筑工程定额的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
x2Ya1