- 多选题施工合同示范文本规定,可以顺延工期的条件有 ()。
- A 、设计变更
- B 、非承包人原因停电
- C 、分包人的施工干扰
- D 、发包人不能按合同约定日期支付预付款,致使工程不能正常进行
- E 、交通部门修理公路影响材料运输进度
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,D,E】
按照施工合同范本的规定,可以顺延工期的条件包括:
①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;
②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;
③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
④设计变更和工程量增加;
⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
⑥不可抗力;
⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】施工合同示范文本规定,合同约定有工程预付款的,其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )d。
- A 、7
- B 、14
- C 、15
- D 、30
- 2 【多选题】施工合同示范文本规定,可以顺延工期的条件有( )。
- A 、不可抗力
- B 、承包人的违约
- C 、施工机械发生故障
- D 、发包人未按时支付工程进度款,使工程不能正常进行
- E 、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
- 3 【多选题】施工合同示范文本规定,因( )等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
- A 、不可抗力
- B 、工程量增加
- C 、承包商基础施工超挖
- D 、设计变更
- E 、工程师延误提供所需指令
- 4 【单选题】依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。
- A 、需承包人书面通知工程师
- B 、应经建设行政主管部门批准
- C 、应经工程师批准
- D 、需承包人书面通知发包人
- 5 【单选题】施工合同示范文本规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。下列排序中正确的是 ( )
- A 、合同协议书、通用条款、专用条款
- B 、中标通知书、专用条款、协议书
- C 、中标通知书、专用条款、投标书
- D 、中标通知书、专用条款、标准
- 6 【多选题】施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有 ( )
- A 、设计变更
- B 、非承包人原因停电
- C 、分包人的施工干扰
- D 、发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
- E 、交通部门修理公路影响材料运输进度
- 7 【多选题】施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括 ( )
- A 、投标书
- B 、招标文件
- C 、图纸
- D 、工程量清单
- E 、合同履行过程的变更协议
- 8 【单选题】施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行。事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。
- A 、发包人
- B 、承包人
- C 、工程师
- D 、承包人和工程师
- 9 【多选题】施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。
- A 、不可抗力
- B 、承包人的违约
- C 、施工机械发生故障
- D 、发包人延迟提供材料
- E 、提供图纸延误
- 10 【多选题】施工合同示范文本规定,因( )等原因导致竣工时间延长,经监理人确认后可以顺延工期。
- A 、不可抗力
- B 、工程量增加
- C 、承包商基础施工超挖
- D 、设计变更
- E 、监理人延误提供所需指令
热门试题换一换
- 工程监理企业应当按照“守法、诚信、公正、科学”的准则从事建设工程监理活动,守法应体现在( )。
- 风险识别的工作成果是( )。
- 依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是 ( )
- 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同( )。
- “监理工程师通知回复单”(A6)用于承包单位接到项目监理部的“监理工程师通知单”(B1),并已完成了监理工程师通知单上的工作后,报请项目监理部进行核查。监理工程师应对本表所述完成的工作进行核查,签署意见,批复给承包单位。本表由( )签认。
- 对于工程项目总承包管理模式,监理工程师对( )工作就成了十分关键的问题。
- 指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确做法。
- 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件,在采购订货前应向()申报。
- 关于建设工程勘察合同内容的说法,正确的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载