- 单选题监理人对工程隐蔽部位质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,经检验证明工程质量符合合同要求的,由()承担由此增加的费用和(或)工期延误。
- A 、发包人
- B 、承包人
- C 、监理人
- D 、发包人与承包人共同承担

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
承包人按规定覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

- 1 【建造师案例题】 A单位在完成隐蔽工程后,在未通知监理人员到场检查的情况下,能否将隐蔽部位覆盅进行下一道工序的施工?
- 2 【单选题】工程隐蔽部位覆盖后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和工程延误由( )承担。
- A 、监理人
- B 、承包人
- C 、发包人
- D 、设计人
- 3 【建造师案例题】A单位在完成隐蔽工程后,在未通知监理人员到场检查的情况下,能否将隐蔽部位覆盖进行下一道工序的施工?
- 4 【建造师案例题】A单位在完成隐蔽工程后,在未通知监理人员到场检查的情况下,能否将隐蔽部位覆盖进行下一道工序的施工?
- 5 【单选题】承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由()承担由此增加的费用和(或)工期延误。
- A 、承包人
- B 、发包人
- C 、监理人
- D 、三方共同
- 6 【建造师案例题】A单位在完成隐蔽工程后,在未通知监理人员到场检查的情况下,能否将隐蔽部位进行覆盖并进行下一道工序的施工?为什么?
- 7 【单选题】凡被下道工序、部位所隐蔽的,在( )进行质量检查,并填写隐蔽工程检查验收记录。
- A 、隐蔽前必须
- B 、隐蔽前可
- C 、隐蔽前宜
- D 、隐蔽前应
- 8 【单选题】监理单位重新检查已隐蔽部位,检查结果合格,说法正确的是()。
- A 、费用由施工企业承担
- B 、工期不予顺延
- C 、视为建设单位违约
- D 、施工企业可主张合理利润
- 9 【单选题】承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由( )承担由此增加的费用和(或)工期延误。
- A 、承包人
- B 、发包人
- C 、监理人
- D 、三方共同
- 10 【单选题】某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可,但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求,则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法,正确的是( )。
- A 、费用和工期损失全部由承包商承担
- B 、费用和工期损失全部由业主承担
- C 、费用由承包商承担,工期给予顺延
- D 、费用由业主承担,工期不顺延
热门试题换一换
- 必须取得考核合格证书,方可参加公路水运工程投标及施工的人员有( )。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工建设单位应将施工现场的公开设置保持一定的安全距离,这些公开设置是指( )。
- 水泥稳定土所不具备的特性是( )。
- 某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构,并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。 地下建筑物的平面及剖面简图如图4—1所示。 图4-1 地下建筑物的平面及剖面简图 设备布置和设计要求如下:①-2.600m层Ⅰ区安装冷却塔及其水池。②-6.800m层Ⅰ区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北侧安装换热器,南侧安装各类水泵。③-11.800m层Ⅰ区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷水机组,南侧安装柴油发电机组。④动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800m层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施。⑤每种设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限。 安装开工时,工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车式起重机(40t),吊运至设备所在平面层,经水平拖运才能就位。 问题
- 当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后( )年内提出。
- 因宿舍失火,要临时安置施工人员,则下列有关说法中正确的是()。
- 项目部在工程开工前,需向哪个监管部门办理施工准许手续?其法定手续的程序是什么?
- 下列属于三级动火等级的区域是()。
- 电工最先进的智能测量仪除具有常规仪表功能外,还具有( )。
- 指出施工方案中错误之处,并指出正确做法。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
