- 建造师案例题
题干:背景资料:某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无流砂,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30立方米/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流砂层,采用普通井圈背板施工法无法通过,只得采用化学注浆的方法通过,造成工期延误1个月,费用增加120万元。井筒基岩施工中,井筒实际涌水量大于50立方米/h,必须采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15立方米/h,不符合规范要求,业主要求进行壁后浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,工期延长1个月。
题目:针对本井筒的施工实际情况,施工单位应如何进行索赔?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔;而对井筒验收的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】在立井井筒的施工中,施工单位发现井壁混凝土强度等级设计偏低,要求变更,设计单位和建设单位都同意,其可行的方案是( )。
- A 、提高水泥强度等级
- B 、添加硅粉
- C 、改变水泥品种
- D 、加入钢筋
- E 、添加钢纤维
- 2 【判断题】某施工单位承建一立井井筒,该井筒直径为6.5m,深度为668m,采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁,炮眼深度为2.4m,模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业,综合掘进队劳动组织,每天完成一个循环。但实际施工进度较慢,循环组织经常被打乱,掘进工效低。该井筒采用混合作业方式是否合适?
- 3 【判断题】某施工单位承建一立井井筒,该井筒直径为6.5m,深度为668m,采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁,炮眼深度为2.4m,模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业,综合掘进队劳动组织,每天完成一个循环。但实际施工进度较慢,循环组织经常被打乱,掘进工效低。该井筒施工的机械化设备配套方案是否合理?
- 4 【判断题】某施工单位承建一立井井筒,该井筒直径为6.5m,深度为668m,采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁,炮眼深度为2.4m,模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业,综合掘进队劳动组织,每天完成一个循环。但实际施工进度较慢,循环组织经常被打乱,掘进工效低。该井筒的劳动组织形式是否合适?
- 5 【判断题】某施工单位承建一立井井筒,该井筒直径为6.5m,深度为668m,采用立井混合作业施工方式。主要机械化设备配套方案采用了FID-6伞钻打眼、HZ-4中心回转抓岩机出矸、两套单钩提升、液压伸缩式模板砌壁,炮眼深度为2.4m,模板高度为2.0m。施工组织采用正规循环作业,综合掘进队劳动组织,每天完成一个循环。但实际施工进度较慢,循环组织经常被打乱,掘进工效低。说明井筒进度慢、掘进工效低的关键原因。
- 6 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。施工单位与甲方签订的合同中,直接费为多少?间接费为多少?
- 7 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。事件(1)中,施工单位是否可以提出索赔?为什么?发生的工期和费用应如何处理?
- 8 【判断题】某施工单位承担了一井筒的施工,该井筒井深500m,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元,工程工期15个月。若工程量变化在±5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件:(1)井筒穿过一含水层时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案穿越含水层,施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生了淹井,造成施工单位设备损失10万元,返修井壁20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。(2)建设单位提出要求井筒加深20m,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月。事件(2)中,发生了工程量变更,费用应如何处理?
- 9 【多选题】施工单位应当根据本单位的实际情况,按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求,制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工单位安全生产规章制度的有()。
- A 、施工安全生产管理的方针
- B 、绩效考核评价制度
- C 、施工单位的安全生产责任制度
- D 、施工单位负责人现场带班制度
- E 、建立健全群防群治制度
- 10 【建造师案例题】根据本工程的实际情况,施工结束后,施工单位可向业主索赔哪些项目?
热门试题换一换
- (一) 某大型水利枢纽工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位办保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。 质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁.仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 [问题](一)
- 目前钢制储罐焊接方法中应用最广泛的一种是( )。
- 热力网中球形补偿器的特点是()。
- 根据《合同法》的规定,下列合同中免责条款无效的是()。
- 动火证当日有效,如果()发生变化,需重新办理动火审批手续。
- 网喷混凝土加固基坑壁施工,对于基坑开挖深度小于( )m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。
- 炉窑湿砌时,泥浆的耐火度和( )应与砌体相适应。
- 在保修期内,对于用户投诉的处理,正确的做法有()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载