- 建造师案例题
题干：A、B两栋相同住宅,总面积86000平方米,施工分A、B两区,设两栋号经理,每人负责一区,每分区配一专职安全员。项目经理认为,栋号经理负责每个区的安全生产,自己就不过问安全的事了。A区地下一层施工时,业主修改首层为底商,监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工,项目经理安排200人退场,向B区转移剩余人员50人,A区墙柱施工完成后3个月复工,安排200进场。向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同意A区工期延长3个月。工程竣工后,项目经理要求质量监督站组织验收。验收过程中参加验收各方对工程质量验收意见发生分歧,建设单位建议质量监督站另行组成验收组,择日再次验收。
题目：该项目经理对安全的看法是否正确,说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案项目经理的看法不正确。
理由:《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)规定,施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产负责制度。项目经理不能只安排了人员管理安全工作,就认为自己可以不对安全负责,应对整个合同项目的安全负全面领导责任。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由。
- 2 【建造师案例题】预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标,并指出主要指标。
- 3 【建造师案例题】塌孔处理方法是否正确?说明理由。
- 4 【建造师案例题】项目部的分包行为是否正确,说明其理由。
- 5 【建造师案例题】预应筋下料工艺是否正确？说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。
- 6 【建造师案例题】项目部拟采用人工挖孔桩是否正确？说明理由。
- 7 【建造师案例题】施工单位的做法是否正确？说明理由。
- 8 【单选题】关于项目经理和项目经理部的说法，正确的是（）。
- A 、项目经理的权限来自于企业法人的授权
- B 、施工项目可以设有项目经理
- C 、项目经理部是一次性、具有弹性的、必设的现场生产管理机构
- D 、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理部为被告进行起诉
- 9 【建造师案例题】工程项目安全检查的规定是否正确？请说明理由。
- 10 【建造师案例题】工程项目安全检查的规定是否正确？请说明理由。
