- 建造师案例题
题干:某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件:事件一,由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级提出新的要求;施工单位采用新工艺、新技术以提高工程质量;工程环境发生变化。施工单位提出需变更合同。事件二,施工过程中,因设计更改了主机设备标高、基线和位置尺寸,而相关联设备施工单位也要求设计院出设计变更,设计院只口头答复其他关联设备以主机设备为准即可,因而造成了部分已安装的设备返工和工期延误。施工单位向业主提出费用和工期索赔。事件三,施工过程,施工单位为节约成本,直接向业主提交了一份既能保证质量又能节约原材料的工程变更,得到了业主认可,并直接将工程变更单下发到施工单位。
题目:事件三中,施工单位和业主的做法有何不妥?应怎样处理?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
从工程变更的程序要求分析,事件三中,施工单位和业主均越过监理工程师进行工程变更不妥。
正确处理方法是:由施工单位提出的变更,首先应交监理工程师审查批准,然后再交业主。
由业主提出的变更,一般是通过监理工程师提出变更。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】事件三中,乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天?
- 2 【建造师案例题】事件三中,施工单位和业主的做法有何不妥?应怎样处理?
- 3 【建造师案例题】指出事件一中施工单位做法的不妥之处,并分别给出理由。
- 4 【建造师案例题】指出事件一中施工单位做法的不妥之处,并分别给出正确做法。并写出小砌块使用时正确的龄期。
- 5 【建造师案例题】指出事件二中施工单位做法的不妥之处,并分别给出正确做法。
- 6 【建造师案例题】事件三中,指出施工做法不妥之处,说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件一中,施工单位的做法有哪些不妥,并写出正确做法。
- 8 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法有哪些不妥并写出正确做法?
- 9 【建造师案例题】事件一中,施工单位的做法有哪些不妥,并写出正确做法。
- 10 【建造师案例题】事件二中,施工单位的做法有哪些不妥并写出正确做法?
热门试题换一换
- 下列对先期违约表述不正确的是( )。
- 施工生产要素通常是指人、材料、机械、技术(或施工方法)、环境和资金。其中( )是其他生产要素配置的条件。
- 某工程项目施工过程中,工程师未按约定参与隐蔽工程验收,现工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求,根据施工合同示范文本,( )。
- (二) A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程,工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌,工程结算采用工程量清单综合单价计价,工期3个月。合同订立后,A公司编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用汽车式起重机吊装,该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。 工程开工后,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。 问题(二)
- 砖板衬里的优点不包括( )。
- 假设质量监督站初步确定质量事故为一般质量事故后,事故发生单位应按什么要求进行报告?
- 施工质量保证计划内容包括:明确质量目标以及()。
- 根据《民事诉讼法》人民法院不适用于选定先于执行的情形是()。
- 担保的产生源于()对债务人的不信任。
- 项目部对该工程应编制哪些类型的施工组织设计?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载