- 单选题
题干：某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图),并得到甲方代表的同意。实际施工过程中发生了如下几项事件。事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为队0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
题目：对于事件1,乙方( )。 - A 、只可提出工期索赔
- B 、可提出工期和费用索赔
- C 、只可提出费用索赔
- D 、不可提出工期和费用索赔
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】 背景:甲乙双方于3月1日订立100t的水泥供应合同,合同约定由乙方最迟于4月1日送货至甲公司,甲方按照交货时甲方所在地公布的造价信息作为结算依据,逾期交货1天的违约金为每吨5元。同时,乙方收取了甲方5000元定金。3月1日甲方所在地公布的水泥指导价格为每吨350元。 根据背景资料,作答下列46~50题。如果3月15日指导价格调整为每吨360元,乙于3月31日交货,则甲最终应付总款为( )元。
- A 、35 000
- B 、36 000
- C 、36 500
- D 、37 000
- 2 【单选题】( )是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决。
- A 、调解
- B 、和解
- C 、仲裁
- D 、诉讼
- 3 【单选题】( )是当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将纠纷交给第三者,由第三者做出裁决的一种解决纠纷的方式。
- A 、和解
- B 、调解
- C 、仲裁
- D 、诉讼
- 4 【单选题】法律事件是指( )。
- A 、不以当事人意志为转移的法律行为
- B 、以当事人意志为转移而产生的自然现象
- C 、以当事人意志为转移而产生的社会现象
- D 、不以当事人意志为转移的法律事实
- 5 【单选题】对于显失公平的民事行为,( )。
- A 、当事人申请变更的,人民法院应予以变更
- B 、当事人申请撤销的,人民法院应予以撤销
- C 、当事人申请撤销的,人民法院应予以变更
- D 、当事人只可申请变更,不得申请撤销
- 6 【单选题】( )是指当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议,自愿将纠纷交给第三者,由第三者在事实上作出判断,在权利和义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。
- A 、和解
- B 、仲裁
- C 、诉讼
- D 、判决
- 7 【单选题】不属于法律事实事件的是( )。
- A 、一般社会事件
- B 、社会突出事件
- C 、客观现象
- D 、蓄意破坏行为
- 8 【多选题】当事人一方在( )情况时,对方可以在履行期限届满前,请求其承担违约责任。
- A 、明确表明不能履行合同义务的
- B 、因不可抗力使合同目的无法实现的
- C 、以自己的行为表示不履行合同义务的
- D 、迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行的
- E 、迟延履行债务无法实现合同目的的
- 9 【单选题】索赔事件,又称为( ),是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。
- A 、误差事件
- B 、失误事件
- C 、问题事件
- D 、干扰事件
- 10 【多选题】针对事件二,承包商可索赔( )。
- A 、防雨排水措施增加量
- B 、不可辞退工人窝工费
- C 、材料的超期储存费
- D 、延期一个月应得利润
- E 、增加的现场管理费
热门试题换一换
- 作为安装工程一切险附带投保的土木建筑工程项目,如果超过总价的( ),则整个安装项目按建筑工程一切险投保。
- 2009年3月20日,甲建设单位与乙建筑公司签订了施工合同,合同中约定,甲建设单位应于2009年5月31日支付乙建筑公司工程款,但甲建设单位未在约定的时间向乙建筑公司工程款。2010年2月1日,乙单位向甲单位提出支付请求,则就该项款额的诉讼时效( )。
- 根据《劳动合同法》的规定,用人单位不得解除劳动合同的情形有( )。
- (三) 某高速公路全长50km,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度达不到要求和平整度及接缝达不到要求,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、运输、摊铺、压实、接缝的处理等方面,做了如下工作。 1.选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑。 2.沥青混合料的拌和站设置试验层,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制骨料加热温度和混合料的出厂温度。 3.根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量。 4.设置2台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求。 5.压路机由2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。 6.纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。 问题:(三)
- 建设工程施工招标应具备的条件有（）。
- 倒虹吸管宜采用钢筋混凝土或混凝土圆管,进出水口必须设置()。
- 浅埋暗挖法施工的十八字方针是管超前、严注浆()。
- 混凝土或钢筋混凝土预制圆形管道与其上方钢管或铸铁管交叉且同时施工，若钢管或铸铁管的( )时，宜在混凝土管两侧砌筑砖墩支撑。
- 地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或相邻管道之间必须考虑()。
- 施工企业必须为职工办理的保险是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
q3a0l