- 单选题
题干：华新建筑施工企业承接了某房地产公司一住宅小区的施工任务,该项目共有3幢18层住宅楼和两个地下停车场,工期为12个月。该施工项目按规定任命了项目经理甲。在组织项目施工中,由于项目经理甲对施工质量控制不严,造成某分项工程局部返工,使其管理的施工受到一定的经济损失。
题目：如施工企业项目经理由于工作失误承担相应责任时,政府主管部门将追究的主要是其()。 - A 、法律责任
- B 、行政责任
- C 、经济责任
- D 、管理责任
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
本题考核的是施工方项目经理的责任。项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门经追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是如果，由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。故，本题选A
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】项目经理由于工作失误而导致企业的损失，企业将追究的主要是其( )。
- A 、法律责任
- B 、管理责任
- C 、经济责任
- D 、政治责任
- 2 【多选题】施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中,在企业法定代表人授权范围内,应具有以下管理权限( )。
- A 、制定内部计酬办法
- B 、参与选择物资供应
- C 、参与组建项目经理部
- D 、决定项目资金的投入和使用
- E 、参与合同签订
- 3 【多选题】施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中,在企业法定代表人授权范围内,行使以下管理权力( )。
- A 、选择施工作业队伍
- B 、选择监理单位
- C 、进行合理的经济分配
- D 、指挥工程项目建设的生产经营活动
- E 、组织项目管理班子
- 4 【单选题】施工企业项目经理在承担工程项目施工的管理过程中,不属于其在项目管理方面任务的是( )
- A 、施工安全管理
- B 、施工进度控制
- C 、工程合同管理
- D 、工程投资控制
- 5 【单选题】某施工企业项目经理,由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失,该施工企业对其处理主要是( )。
- A 、追究法律责任
- B 、追究经济责任
- C 、追究社会责任
- D 、吊销建造师资格
- 6 【单选题】某施工企业项目经理,由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失,该施工企业对其处理主要是( )。
- A 、追究法律责任
- B 、追究经济责任
- C 、追究社会责任
- D 、吊销建造师资格
- 7 【单选题】项目经理由于工作失误而导致企业的损失,企业将追究的主要是其( )。
- A 、法律责任
- B 、管理责任
- C 、经济责任
- D 、政治责任
- 8 【单选题】某企业项目经理,由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失,该施工企业对其处理主要是()。
- A 、追究法律责任
- B 、追究经济责任
- C 、追究社会责任
- D 、吊销建造师资格
- 9 【多选题】施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权限主要有（）。
- A 、参与选择大宗资源的供应单位
- B 、选择监理单位
- C 、在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度
- D 、参与项目招标、投标和合同签订
- E 、参与组建项目管理机构
- 10 【单选题】某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。
- A 、追究行政责任
- B 、吊销资格证书
- C 、追究社会责任
- D 、追究经济责任
热门试题换一换
- 项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是( )。
- 为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,本工程大体积混凝土浇筑完成后应在()h以内覆盖并浇水。
- 河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订一份材料采购合同,合同约定, “因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁”,后来合同履行过程中发生争议,甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁,乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼,该法院立案受理后,甲公司对该法院管辖提出异议,此时法院应该采取( )。
- 某电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程 (B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表,如下表所示 LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表 工作内容 工作代号 紧前工作 持续时间/天 进场施工准备 A - 20 开工后生产线进场 B - 60 基础检测验收 C A 10 配电装置及线路安装 D A 30 LCD生产线组装固定 E BC 75 配套设备及电气控制系统安装 F BC 40 LCD生产线试车调整 G DE 30 电气控制系统测试 H DEF 25 联动调试、试运行、验收 I GH 15 A施工单位在设备基础检验时,发现少量基础与安装施工图不符,B施工单位进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,但影响了工期,使基础检验持续时间为30天。 LCD生产线的安装正值夏季,由于台风影响航运,使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求,调整进度计划,仍按合同规定的工期完成。工作内容工作代号持续时间/天进场施工准备A-20开工后生产线进场B-60基础检测验收CA10配电装置及线路安装DA30LCD生产线组装固定EBC75配套设备及电气控制系统安装FBC40LCD生产线试车调整GDE30电气控制系统测试HDEF25联动调试、试运行、验收IGH15
- 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006)，下列内容中项目经理应履行的职责有( )。
- 针对背景资料中的渗漏情况,应采取什么措施封堵?
- 属于体育场地设施工程的是()。
- 关于经纬仪，下列说法正确的是（ ）。
- 安装公司将立式辊磨机分包是否合理？简述理由。
- 关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
plDO