- 建造师案例题
题干:某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。施工过程中发生下列事件:事件一:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。事件二:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件三:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件四:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
题目:指出事件三中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件三中建设单位的不妥之处:在没有通知施工单位共同清点的情况下,将其采购的设备存放在施工现场。
理由:建设单位在其所供应的材料设备到货前24h应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。
项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1.6万元。
理由:建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场,自此发生的损坏丢失由发包人负责。此时,工作I已经不在关键线路上,并且延期1个月不影响工期(只是最初的关键线路又变成了关键线路),故不需要赔偿工期。

- 1 【建造师案例题】指出事件3中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
- 2 【建造师案例题】指出事件3中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
- 3 【建造师案例题】指出事件3中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
- 4 【建造师案例题】指出事件三中的不妥之处。
- 5 【建造师案例题】指出事件三中的不妥之处。
- 6 【建造师案例题】指出事件三中的不妥之处。
- 7 【建造师案例题】指出事件一、二、三中不妥之处。
- 8 【建造师案例题】指出事件三中的不妥之处。
- 9 【建造师案例题】指出事件三中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
- 10 【建造师案例题】指出事件三中的不妥之处。
热门试题换一换
- 下列各项中,不是企业置存一定数量现金需要条件的是( )。
- 某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程,施工季节处于夏季,工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情:(1)施工单位在敷设光缆时,施工人员将包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时,将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管,清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋,接头盒的包装盒,联络话机换下的废电池,操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场,致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶,以至于后来处理故障时,部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张,两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差,因此驻点内蚊蝇滋生,环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将,经常玩到很晚。对于此工程项目.项目经理部应从哪些方面进行现场管理?
- 关于仲裁裁决效力的说法,正确的是( )。
- 根据建筑业企业资质等级标准的有关规定,除水利水电工程施工总承包特级外,满足本工程坝体施工要求的企业资质等级还有哪些?
- 斜坡堤护面块体扭工字块的安放,可采用以下方法( )。
- 折旧基数随着使用年限变化而变化的折旧方法是()。
- 埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时,应制定哪些焊接工艺参数?
- 分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。
- 申领施工许可证的工程,若因故停工超过1年后复工,建设单位须()。
- 根据《建没工程质量管理条例》,下列情形中,属于违法分包的是( )。
- 某工程双代号时标网络计划如下图(时间单位:天),当计划工期等于计算工期时,工作B的总时差为()天。
- 下列( )是安全管理的主要对象。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
