- 建造师案例题
题干:背景资料:某矿山项目采用一对立井开拓,建设单位将一期工程(包括主、副井两个井筒的矿建掘砌、冻结和地面土建、井上下安装工程等)分别发包给2个矿建单位、4个土建单位、2个安装单位、2个冻结单位承建。在施工中发生以下事件:(1)主井冻结施工单位已经完成了井筒的冻结准备工作,但主井矿建施工单位由于进场公路问题,以致还不能将施工设备运进场地,预期无法按计划进行井筒的正常施工,造成冻结施工单位设备和人员窝工;副井冻结施工单位按照原计划进入积极冻结,冻结完成后,由于副井矿建施工单位大型设备调剂问题,造成副井不能正常掘进,难以达到计划进度,虽然建设单位协调冻结单位及时进人维持冻结状态,但是依然造成下部冻结壁进入井筒较多,给矿建施工单位开挖带来很大影响,形成恶性循环状态,使副井冻结施工单位工期延长3个月,费用损失严重。(2)因为主、副井在同一工业场地,建设单位协调了两家矿建单位的绞车、稳车的布置,但是在协调工业场地的其他临时施工设施布置问题时由于施工单位过多,临时设施众多,引起各家纠纷。特别两家施工单位砂石材料堆放太近而造成使用和管理的混乱,还发生相互抢占地面轨道运输等问题。(3)因为矿建施工单位推迟了副井移交给安装单位的时间,安装单位在完成主井改装后等待副井装备时发生窝工。为避免损失,经过建设单位同意,安装单位先进行副井绞车安装,然后进行井筒装备,最后统一调试。但由于副井绞车房施工与绞车安装、时间不匹配,造成了绞车房施工与绞车安装相互影响,使两者施工进度都受到影响而发生拖延。(4)土建单位因为副井绞车房施工延期,向建设单位要求索赔。
题目:如何正确处理矿建与冻结施工单位之间的纠纷?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

矿建和冻结施工单位都是独立承包单位,相互之间没有直接的联系,所有的协调工作都是通过建设单位或是监理单位进行的,而目前建设单位或监理单位的施工经验和技术力量还有待提高。矿建单位在施工井筒时的条件不符合合同要求的情况,应与建设单位交涉。冻结施工单位在没有获得发包单位(建设单位)指令的情况下,只能根据合同的要求进行正常冻结(虽然有建议权),因此该纠纷实际是矿建单位与建设单位的矛盾,而过失均在建设单位。这种将矿业工程划分过细进行分别发包的情况在目前国内矿业工程项目上比比皆是,首先这么多家的施工队伍,服务、后勤、管理等各方面都是很多套班子,浪费了大量的资源,同样,也大大地增加了建设单位的管理协调难度。在可能的情况下,应尽可能采用总承包方式发包,然后由总包单位进行专业分包,这样就会大大降低现场管理的难度,同时也会降低成本,加快施工进度。

- 1 【多选题】甲施工单位与乙建筑公司发生纠纷,甲施工单位选择以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的,在此过程中,能够作为证据的是( )。
- A 、工程图纸
- B 、造价鉴定
- C 、律师辩论
- D 、建设单位员工的证言
- E 、偷拍的谈判录像
- 2 【多选题】建设单位诉施工单位工程质量纠纷案中,需要对该工程进行质量鉴定。以下对于鉴定的说法正确的有( )。
- A 、建设单位可以自行委托鉴定机构鉴定,无需与施工单位协商
- B 、建设单位如果申请人民法院鉴定,建设单位和施工单位可以协商确定鉴定机构
- C 、如果双方协商不成,则只能由申请方建设单位自行确定鉴定机构
- D 、人民法院委托鉴定机构做出的鉴定结论,建设单位认为其明显依据不足,可以申请重新鉴定,但必须在举证期限内提出
- E 、对于建设单位的重新鉴定申请,人民法院审查认为,此鉴定结论瑕疵可以通过重新质证解决,可以不准予重新鉴定
- 3 【单选题】在工程建设纠纷中,因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于( )。
- A 、主体纠纷
- B 、工程款纠纷
- C 、质量纠纷
- D 、合同变更纠纷
- 4 【单选题】在于程建设纠纷中,因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于( )。
- A 、主体纠纷
- B 、工程款纠纷
- C 、质量纠纷
- D 、合同变更纠纷
- 5 【建造师案例题】施工单位定性为“质量问题”正确吗?施工单位处理质量事故时上报的单位正确吗?如果不对,请改正。
- 6 【单选题】工程建设纠纷中,因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于()。
- A 、合同变更纠纷
- B 、合同履行纠纷
- C 、主体纠纷
- D 、工程款纠纷
- 7 【建造师案例题】施工单位在管线工程定线测量时有何不妥之处?并改正。
- 8 【单选题】某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以()。
- A 、撤消案件
- B 、中止审理
- C 、终结审理
- D 、缺席判决
- 9 【建造师案例题】评价施工单位与业主间的纠纷。
- 10 【建造师案例题】监理工程师应如何处理施工单位提出的索赔?
热门试题换一换
- 保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指( )。
- 施工安全技术交底的主要内容包括( )。
- 石方路基实测项目包括压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、( )。
- 碳素结构钢在环境温度低于( )、低合金结构钢在环境温度低于-12摄氏度;时,不应进行冷矫正和冷弯曲。
- 如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元,且某工厂欠建材商6万元已到期,但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为,施工单位可以()。
- 监理工程师审核批准的施工进度计划工期是()天。
- 市政工程沉井下沉一般采用 ()
- 该公司项目部采用综合单价计价,本项目工程造价为多少?
- 根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),事故部位处理完毕后,必须按照管理权限经过()后,方可投入使用或进入下一阶段施工。
- 异节奏流水施工的基本特点是( )。
- 洁净空调风管不得有( )接缝。
- 光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
