- 单选题下列选项中，可以作为证人的是( )。
- A 、鉴定人员
- B 、诉讼代理人
- C 、参与民事诉讼的检察人员
- D 、与当事人有亲属关系的人
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
下列几类人不能作为证人：1.不能正确表达意志的人；2.诉讼代理人；3.审判员、陪审员、书记员；4.鉴定人员；5.参与民事诉讼的检察人员。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列可以作为证人的是( )。
- A 、鉴定人员
- B 、近亲属
- C 、诉讼代理人
- D 、陪审员
- 2 【单选题】下列选项中可以作为权利和义务的根本区别的是( )。
- A 、权利可以放弃，义务必须履行
- B 、权利是与生俱来的，义务则是由法律规定的
- C 、权利对于一切人都是平等的，义务则因人而异
- D 、权利应当享有，义务可以放弃
- 3 【单选题】下列选项中可以作为抵押物的是( )。
- A 、抵押人依法有权处分的国有土地使用权
- B 、学校
- C 、抵押人所有的机器交通工具
- D 、医疗设施
- 4 【单选题】根据《担保法》,下列选项中,可以作为保证人的是( )。
- A 、某债务人的二舅
- B 、某中学
- C 、某幼儿园
- D 、某医院
- 5 【多选题】下列选项中,不能作为证人的是( )。
- A 、诉讼代理人
- B 、书记员
- C 、鉴定人员
- D 、审判员
- E 、近亲属
- 6 【单选题】下列各项,民事诉讼中可以作为证据的是( )。
- A 、法庭记录
- B 、法官的陈述
- C 、当事人的陈述
- D 、律师的辩护问
- 7 【单选题】下列选项中，( )可以由当事人协议选择管辖法院。
- A 、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷
- B 、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷
- C 、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷
- D 、甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷
- 8 【单选题】下列可以作为证人的是( )。
- A 、鉴定人员
- B 、原告的近亲属
- C 、诉讼代理人
- D 、陪审员
- 9 【单选题】下列可以作为证人的是( )。
- A 、鉴定人员
- B 、近亲属
- C 、诉讼代理人
- D 、陪审员
- 10 【单选题】下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是（ ）。
- A 、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
- B 、一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件
- C 、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
- D 、无法与原件、原物核对的复印件、复制品
热门试题换一换
- (四) 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图7所示(单位:天)。 施工过程中发生如下事件。 事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。 事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122天。 [问题]
- 不属于平面控制网建立的测量方法的是( )测量法。
- 在钢筋混凝土工程施工过程中,为了确保使用钢材的质量,对钢材进行的抗拉试验属于()。
- 专用设备的突出性能是()。
- 内部沟通的主要方式有哪些?
- 施工单位完成该装载硐室的工期是多少周?施工中应注意重点控制哪些工序的进度?
- 地面水的排除方法有()。
- 沟槽支撑的施工质量应符合下列规定( )。
- 管道的防腐方法主要有（ ）等。
- 下列情形中，人民法院应该再审的有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
meaQV