- 单选题
题干:在某项工作的施工过程中,发生以下事件:事件1:在对设备支架进行焊接过程中,每吨支架消耗人工10个工日,型钢1.08t,各种机械台班费400元,其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元,型钢的综合单价为每吨3800元。事件2:在施工过程中,由于勘察失误,业主决定改变某构件的位置,为此,承包商将原构件拆除,并重新安装,增加人工15个工日,机械台班0.5个台班。已知工程所在地人工工日单价为28.5元,该机械租赁费为700元/台班。事件3:由于业主未能及时提供材料,导致承包商的人员窝工20个工日,该项工作的工期延长3天,并影响到总工期;某种机械设备窝工1个台班,该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23.5元/工日。事件4:由于业主提供的动力故障,停工两天,但由于该项工作不在关键线路上,未影响总工期。人员窝工16个工日,人员窝工费为23.5元/工日。事件5:为了确保工程质量,承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施,花费技术措施费2000元。事件6:在设备主体安装过程中,由于承包商提供的施工机械发生故障,造成人员窝工8个工日,设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23.5元/工日。针对上述四个事件,承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔;同时针对事件1、2、4,提出了工期索赔。
题目:以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为( )。 - A 、针对事件3和事件4的工期索赔成立
- B 、针对事件3的工期索赔成立,其余不成立
- C 、针对事件3和事件6的工期索赔成立
- D 、三项工期索赔均不成立
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】下列索赔事件中,承包商可以列入利润的事件不包括( )。
- A 、工程范围的变更
- B 、文件有缺陷或技术性错误
- C 、业主未能提供现场
- D 、工程暂停
- 2 【多选题】一般承包商可索赔的人工费包括( )。
- A 、法定人工费增长
- B 、工资上涨费
- C 、承包商责任工程延期导致的人员窝工费
- D 、非承包商责任的工效降低所增加的人工费用
- E 、超过法定工作时间加班劳动
- 3 【单选题】以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为()。
- A 、针对事件3和事件4的工期索赔成立
- B 、针对事件3的工期索赔成立,其余不成立
- C 、针对事件3和事件6的工期索赔成立
- D 、三项工期索赔均不成立
- 4 【多选题】反索赔是指业主向承包商提出的索赔要求,下列各项中,属于业主审定索赔权的有( )。
- A 、审定索赔通知书
- B 、审定索赔依据
- C 、审定索赔额
- D 、审查承包商资质
- E 、审查合同
- 5 【单选题】下列索赔事件中,承包商可以列入利润的事件不包括( )。
- A 、工程范围的变更
- B 、文件有缺陷或技术性错误
- C 、业主未能提供现场
- D 、工程暂停
- 6 【多选题】一般承包商可索赔的人工费包括( )。
- A 、法定人工费增长
- B 、工资上涨费
- C 、承包商责任工程延期导致的人员窝工费
- D 、非承包商责任的工效降低所增加的人工费用
- E 、超过法定工作时间加班劳动
- 7 【单选题】进行工程索赔时,承包人必须在索赔事件发生后的()d内向监理工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。
- A 、10
- B 、14
- C 、28
- D 、30
- 8 【多选题】承包商可以提出索赔的事件有()。
- A 、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
- B 、因工程变更造成的时间、费用损失
- C 、发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
- D 、货款利率上调造成贷款利息增加
- E 、发包人延误支付期限造成承包人的损失
- 9 【单选题】关于承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
- A 、监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
- B 、承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
- C 、监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的60天内,将索赔处理结果答复承包人
- D 、承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
- 10 【单选题】关于承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
- A 、监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
- B 、承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
- C 、监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的60天内,将索赔处理结果答复承包人
- D 、承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
热门试题换一换
- ( )是指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定期限内填写标书,提出报价,并等候开标,决定能否中标的经济活动。
- 当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定时,对方可要求履行,但下列情形除外,它包括( )。
- 甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同,并且预交了水泥款,后来经过各方协商同意,由丙水泥厂代替乙水泥厂供货,但是,丙水泥厂却没有按约定供货,则下面说法正确的是( )。
- 对于政府监督的实施,下列属于受理工程质量监督申报阶段的工作是( )。
- 事件2中,施工合同变更的程序是否正确?如不正确,请说明正确的做法。
- 承包人应根据()提交合格的竣工图。
- 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
- 关于施工方项目管理的说法,正确的是( )。
- 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),承包人主要权利和义务有( )。
- 机电安装工程测量的基本程序内容中不包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载