- 建造师案例题
题干：某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800平方米。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
题目：事件一中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。理由：施工单位（总承包方）与房地产开发公司（发包方）已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者r,,标人放弃中标项目的,应当( )。
- A 、承担刑事责任
- B 、承担赔偿责任
- C 、承担法律责任
- D 、承担违约责任
- 2 【单选题】书面合同应在中标通知书发出之日( )日内订立。
- A 、14
- B 、15
- C 、28
- D 、30
- 3 【建造师案例题】事件一中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件一中,承包人的要求是否合理?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件四中监理通知书的事项,写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。
- 6 【建造师案例题】针对事件四中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。
- 7 【建造师案例题】针对事件四中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。
- 8 【建造师案例题】针对事件四中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。
- 9 【建造师案例题】针对事件四中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。
- 10 【单选题】经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。
- A 、属于在投标有效期内撤回投标文件
- B 、属于放弃中标
- C 、甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
- D 、甲可向招标人申请退还部分投标保证金
热门试题换一换
- 通过招标投标订立的建设工程施工合同,合同价应为( )。
- 桥梁基础中，适用于地基承载力较好的各类土层，根据土质情况分别采用铁镐、十字镐、爆破等设备和方法开挖的是( )。
- 水工建筑物中，泄水建筑物的作用为( )。
- 建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决,可以上诉至( )。
- (二) 某沿海大桥工程项目,主墩基础是48根桩径为1.60m的钻孔灌注桩,实际成孔深度为55m。大桥所处位置的地层情况为:表层为5m的砾石,以下为30m的卵漂石层,再下层为软岩层。 施工单位进场后,针对本工程的特性,召集各专业技术人员制订了详细的施工管理制度。在施工过程中,发生以下事件。 事件一:在图纸会审中发现存在设计有遗漏问题,施工单位向设计单位发生了“设计变更通知单”。 事件二:为了协调方便,某公路检测机构在该工程项目中同时接受业主、监理和施工三方的试验检测委托。 事件三:施工过程中,经建设单位同意对工程进行了较大变更,从而增加了投资; 事件四:施工单位项目负责人组织质检人员对桥面伸缩缝的埋件规格和数量确定后,报监理工程师批准后进行埋置。 问题:(二)
- 钻孔灌注桩的特点包括( )。
- 该公司办理告知手续是便于安全监督管理部门审查本公司的()是否符合从事压力容器安装要求。
- 分别指出事件四中的不妥之处，并写出相应的正确做法。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
llxW