- 建造师案例题
题干：某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示:[006-002-003-000-9787560976112-image/006-002-003-000-9787560976112-001-001.jpg]施工中发生了以下事件:事件一:工作A因设计变更停工10d;事件二:工作B因施工质量问题返工,延长工期7d;事件三:工作E因建设单位供料延期,推迟3d施工;事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上,引起火灾。在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据如下表所示:[006-002-003-000-9787560976112-image/006-002-003-000-9787560976112-001-002.jpg]
题目：施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔的判定及其理由:
事件一可以获得工期索赔。
理由:工作A是因设计变更而停工,应由建设单位承担责任,且工作A属于关键工作。
事件二不可以获得工期索赔。
理由:工作B是因施工质量问题返工,应由施工总承包单位承担责任。
事件三不可以获得工期索赔。
理由:工作E虽然是因建设单位供料延期而推迟施工,但工作E不是关键工作,且推迟3d未超过其总时差。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】统计数据见下表:
施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件1~3中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
- 3 【建造师案例题】事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
- 4 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件1?3获得工期索赔?分别说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一至事件三中,施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
- 6 【建造师案例题】施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔?分别说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件一到事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
- 8 【建造师案例题】事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
- 9 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
- 10 【建造师案例题】事件（2）中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
热门试题换一换
- 根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)，关于砌筑砂浆的表述，正确的是( )。
- 机电工程测量竣工图的绘制包括安装( )、安装过程及结果的测量图的绘制。
- 根据场景(四),回答下列问题:( )是指在诉讼过程中,为了保证人民法院的判决能够执行,人民法院根据当事人的申请,或在必要时依职权裁定对有关财产采取保全措施的制度。
- 适用于各类土（包括强风化岩）的深水基坑围堰是（ ）。
- 水利水电工程验收结论应经()以上验收委员会(工作组)成员同意。
- 对于钢筋混凝土立柱局部出现的麻面现象,一般应进行()。
- 指出开启扇安装有什么不妥之处?写出正确做法。
- 在工程网络计划执行过程中,若某项工作比原计划拖后,而未超过该工作的自由时差,则()。
- 为防止隧道衬砌施工中裂缝的产生,衬砌厚度应根据下列()确定。
- 钢筋施工包括()等内容。
- 关于未成年工劳动保护的说法，正确的有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
k5366