- 建造师案例题
题干：甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－2017－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
题目：事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件一中，乙方的索赔生效。
该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件一中,施工单位的各项索赔是否成立,并分别说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。
- 6 【建造师案例题】事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
- 8 【建造师案例题】事件一中，施工单位的各项索赔是否成立？并分别说明理由。
- 9 【建造师案例题】事件一中，施工单位的索赔是否成立？分别说明理由。
- 10 【建造师案例题】事件一中，乙方的索赔是否成立？结合合同索赔条款说明理由。
热门试题换一换
- 下列企业中不属于我国法律规定实行安全生产许可制度的是( )。
- 施工招标阶段建设监理工作的主要任务有（）。
- 根据场景(十五),回答下列问题:《建设工程质量管理条例》在建设工程的( )等方面,对质量保修制度做出了更具体的规定。
- 河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订二份材料采购合同,合同约定,“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁”,后来合同履行过程中发生争议,甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁,乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼,该法院立案受理后,甲公司对该法院管辖提出异议,此时法院应该采取( )。
- 按照我国目前的有关规定,施工机械按照国家规定应缴纳的养路费属于( )。
- ( )水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。
- 工程项目选择合同计价形式时，主要依据的有（）。
- 施工现场的进口处应有“五牌一图”:工程概况牌、施工总平面图以及()。
- 城市桥梁工程施工现场自然条件的调查分析内容有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
e0d32