- 单选题《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由( )决定。
- A 、颁发资质证书的机关
- B 、建设行政主管部门
- C 、工商行政管理机关
- D 、法院
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】《中华人民共和国计量法》规定:在中华人民共和国境内,建立计量基准器具、计量标准器具,进行计量检定,()计量器具,必须遵守本法。
- A 、修理、销售、使用、改造
- B 、制造、修理、销售、使用
- C 、制造、修理、销售、改造
- D 、制造、修理、使用、改造
- 2 【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定,建筑活动应当确保建筑工程( ),符合国家的建筑工程安全标准。
- A 、工期和安全
- B 、工期和质量
- C 、安全和质量
- D 、成本和安全
- 3 【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。
- A 、相应的专业技术职务,并在其专业许可
- B 、相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可
- C 、相应的职称证书,并在相应职称等级许可
- D 、相应的资质等级证书,并在资质等级许可
- 4 【单选题】《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿,由( )决定。
- A 、建设行政主管部门
- B 、建设监理行政主管部门
- C 、工商行政管理部门
- D 、颁发资质证书的机关
- 5 【单选题】依据《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的( ),应当依据相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
- A 、勘察设计单位
- B 、施工企业
- C 、专业技术人员
- D 、工程管理人员
- 6 【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托设计单位或者( )提出设计方案。
- A 、其他设计单位
- B 、具有相应资质条件的设计单位
- C 、具有相应资质条件的监理单位
- D 、具有相应资质条件的装修施工单位
- 7 【多选题】《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备的条件包括( )。
- A 、符合要求的业绩及信誉
- B 、符合国家规定的注册资本
- C 、有固定经营地
- D 、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
- E 、有从事相关建筑活动所应有的技术装备
- 8 【多选题】《中华人民共和国建筑法》的规定,对下列( )行为可以处以罚款。
- A 、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的
- B 、超越本单位资质等级承揽工程的
- C 、未取得资质证书承揽工程的
- D 、工程监理单位转让监理业务的
- E 、负责颁发建筑工程施工许可证的部门对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证
- 9 【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的( ),应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
- A 、专业技术人员
- B 、监理工程师
- C 、建设管理人员
- D 、建筑施工人员
- 10 【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定“国家推行建筑工程监理制度,()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。”
- A 、水利部
- B 、建设部
- C 、国务院
- D 、国家发展和改革委员会
热门试题换一换
- 下列施工方进度控制措施中,( )属于建设工程项目进度控制经济措施。
- 项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的( )比较,当发现项目目标偏离时应采取纠偏措施。
- 在下列组织结构中,来源于军事组织系统的是( )。
- (二) [背景资料] 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件: 事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。 事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。停工期间造成人员窝工300工日。 事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗石石材饰面板,用量350m2。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的一种人造饰面木板300m2。 针对事件一~三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
- 生物膜法在污水处理方法中属于()。
- 甲欠乙60万元工程款,乙欠丙30万元货款,因乙怠于行使到期债权,又不能偿还丙的欠款,为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的()。
- 关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
- 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法,正确的有( )。
- 某基础设施工程未经竣工验收,建设单位擅自提前使用,2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法,正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载