- 多选题依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为 ( )
- A 、工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担
- B 、承包人的人员伤亡损失,由发包人承担
- C 、发包人的人员伤亡损失,由承包人承担
- D 、工程所需清理、修复费用,由发包人承担
- E 、延误的工期相应顺延
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,D,E】
施工合同范本通用条款规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的工期相应顺延。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】依据施工合同示范文本通用条款的约定,承包人要求增加图纸套数时,发包人应代为复制,复制费由( )承担。
- A 、发包人
- B 、承包人
- C 、设计人
- D 、承包人和发包人共同
- 2 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款的规定,( )属于发包人应当完成的工作。
- A 、办理施工许可证
- B 、提供工程进度计划
- C 、确定坐标控制点
- D 、做好施工现场地下管线的保护工作
- E 、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
- 3 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件 ( )
- A 、不免除迟延履行方的相应责任
- B 、双方的风险责任均不免除
- C 、如果是发包人办理的工程险'承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续手续
- D 、如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险黼
- E 、保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担
- 4 【多选题】依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括 ( )
- A 、发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
- B 、需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用
- C 、需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担
- D 、发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可
- E 、检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可
- 5 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权 ( )
- A 、留置该工程
- B 、与发包人协议将该工程折价
- C 、直接委托拍卖公司拍卖该工程
- D 、申请人民法院将该工程依法拍卖
- E 、就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
- 6 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应 ( )
- A 、负责修改施工进度计划
- B 、向承包人直接发出提前竣工的指令
- C 、与承包人协商并签订提前竣工协议
- D 、为承包人提供赶工的便利条件
- E 、减少对工程质量的检测试验
- 7 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款的规定,( )属于发包人应当完成的工作。
- A 、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
- B 、提供工程进度计划
- C 、确定坐标控制点
- D 、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料
- E 、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
- 8 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。
- A 、工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担
- B 、承包人的人员伤亡损失,由发包人承担
- C 、发包人的人员伤亡损失,由承包人承担
- D 、工程所需清理、修复费用,由发包人承担
- E 、延误的工期相应顺延
- 9 【多选题】依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,( )。
- A 、不免除迟延履行方的相应责任
- B 、双方的风险责任均不免除
- C 、如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续
- D 、如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
- E 、保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担
- 10 【多选题】依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。
- A 、发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
- B 、需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用
- C 、需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担
- D 、发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可
- E 、检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可
热门试题换一换
- 某建设工程的可行性研究报告表明,从净现值、内部收益率指标看是可行的,但敏感性分析的结论是对投资额、产品价格、经营成本均很敏感,因而决定不投资建造该建设工程,这一对策是( )。
- FIDIC合同条件规定,因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收,工程师应以( )签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。
- 根据FIDIC《施工合同条件》专用条款中规定,工程材料的采购满足( )条件后,承包商向工程师提交预付材料款的支付清单。
- 设计合同示范文本中,适用于民用建设工程设计的合同,其主要条款包括 ( )
- CM模式中的GMP是指 ( )
- 下列关于监理工作基本表式的应用正确的是( )。
- 逐项指出事件3中施工单位提出的索赔是否成立?说明理由。项目监理机构应批准的索赔费用是多少?
- FIDIC《施工合同条件》规定,通用条件内以投标截止日期前第28天定义为()作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
- 《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
- 下列建设工程组织管理模式中,不能独立存在的模式是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载