- 建造师案例题
题干:某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如图2所示。[006-002-007-000-9787566103192-image/006-002-007-000-9787566103192-002-002.jpg]施工过程中,发生了如下事件:事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗涌,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
题目:事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知监理单位检查验收,未经直理工程师签字(同意或确认),施工单位不得进行下一道工序施工,监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。
本案例第1问主要考查总工期的计算及关键线路的确定。计算工期应以各项工作的最早时间进行计算,可以根据公式计算击或图上计算法计算出各项工作的最早完成时间,终点节点的紧前工作最早完成时间最大值即为计算工期:也可以根据节点计算法计算出终点节点最早时间,得出计算工期。由此得出计算总工期为170天。施工进度计划图中最长的线路即为关键线路,或者根据各项工作的时间参数计算结果,由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路,本例中的关键线路为:①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨.
本案例第2问主要考查施工单位可以得到的工期索赔和费用索赔如何确定。施工索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。通常情况下,索赔是承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工期延误、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。施工索赔产生的原因:发包人违约;不可抗力事件:合同缺陷:合同变更:工程师指令:其他第三方原因。可以判定事件一是由于施工单位施工方法不当造成的,应该由施工单位承担费用,并且不予补偿工期。事件二是由于建设单位提供的勘察报告不正确造成的,应由建设单位承担费用损失,但是挖土2不在关键线路上,由此造成的总时差对总工期没有影响,所以施工单位得不到工期索赔。
本案例第3问主要考查监理工程师进行基础检查的理由。《建谩工程质量管理条例》规定,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。隐藏工程检查验收记录:凡被下道工序、部位所隐藏的,在隐藏前必须进行质量检查,并填写隐藏工程检查验收记录。隐藏检查的内容应具体,结论应明确。验收手续应及时办理,不得后补。需复验的要办理复验手续。
- 1 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
- 2 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
- 3 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
- 4 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 5 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
- 6 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 7 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 8 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 9 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 10 【建造师案例题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?
- 按《公路工程竣(交)工验收办法》的规定,公路工程(合同段)进行交工验收应具备的条件包括( )。
- 项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
- (一) 某路桥工程公司通过投标获得了某市一高速公路工程的施工,该公路竣工后,进行了工程质量统计与分析,为今后的施工提供了可借鉴的信息。 问题:(一)
- 某机电安装工程项目,业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业,双方签订了机电安装工程施工总承包合同,施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业,将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件: 事件一:由于业主供应的工程材料延误,使劳务分包企业停工待料,劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件二:施工过程中,业主要求增加工程量,经项目经理同意后,双方签订变更合同。 事件三:某分项工程,监理工程师指令变更合同,因此变更涉及到工程价格的变化,机电安装企业在变更后的第20d向监理工程师提出变更价格的报告。 事件四:该机电安装企业为了预防合同风险,向当地保险公司投保了工程一切险。 问题
- (一) 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。 LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表 工作内容 工作代号 紧前工作 持续时间(d) 进场施工准备 A — 20 开工后生产线进场 B — 60 基础检验验收 C A 10 配电装置及线路安装 D A 30 LCD生产线组装固定 E BC 75 配套设备及电器控制系统安装 F BC 40 LCD生产线试车调整 G DE 30 电器控制系统测试 H DEF 25 联动调试、试运行、验收 I GH 15 A施工单位在设备基础检验时,发现少量基础与安装施工图不符,B施工单位进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,但影响了工期,使基础检验持续时间延长为30d。 LCD生产线的安装正值夏季,由于台风影响航运,使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7d。A施工单位按照建设单位的要求,调整进度计划,仍按合同规定的工期完成。 问题工作内容工作代号紧前工作持续时间(d)进场施工准备A—20开工后生产线进场B—60基础检验验收CA10配电装置及线路安装DA30LCD生产线组装固定EBC75配套设备及电器控制系统安装FBC40LCD生产线试车调整GDE30电器控制系统测试HDEF25联动调试、试运行、验收IGH15
- 质量管理体系标准明确要求,企业应有完整的和科学的( ),这是企业开展质量管理和质量保证的基础,也是企业为达到所要求的产品质量,实施质量体系审核、质量体系认证,进行质量改进的重要依据。
- 工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向()报告。
- 根据我国《合同法》的规定,下列表述中正确的是()。
- 根据室内环境污染物控制的不同要求,下列民用建筑中,属于I类建筑的有( )。
- 施工合同的解决争议条款约定"所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖"。当该合同产生纠纷时,当事人( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载