- 单选题当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是( )。
- A 、建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
- B 、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
- C 、建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付为竣工日期
- D 、建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格的,关于竣工日期的说法,正确的有()。
- A 、应当以鉴定合格日期为竣工日期
- B 、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
- C 、应当以申请鉴定日期为竣工日期
- D 、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
- E 、鉴定期间为顺延工期的期间
- 2 【单选题】建设单位在工程竣工验收()日前,向建设工程质量监督机构申领《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 3 【多选题】施工承包合同中的实际竣工日期是指()。
- A 、工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期
- B 、发包人组织竣工验收的日期
- C 、发包人对竣工验收给予认可或提出修改意见的日期
- D 、工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期
- E 、因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
- 4 【单选题】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件,报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。
- A 、45
- B 、30
- C 、7
- D 、15
- 5 【单选题】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门()。
- A 、确认
- B 、审核
- C 、备案
- D 、复评
- 6 【多选题】建设工程竣工后,()应当保存工程竣工验收备案表。
- A 、建设单位
- B 、施工单位
- C 、城建档案馆
- D 、安监、质监部门
- E 、备案机关
- 7 【多选题】建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的话说法,正确的有( )。
- A 、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
- B 、应当以鉴定合格日期为竣工日期
- C 、鉴定日期为顺延工期的期间
- D 、应当以申请鉴定日期作为竣工日期
- E 、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
- 8 【多选题】发承包双方就建设工程实际竣工日期存在争议,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列选项说法正确的有()。
- A 、已竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期
- B 、已竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
- C 、已提交竣工验收报告,发包人延迟验收,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
- D 、发包方要求提前竣工的,以合同约定竣工之日为竣工日期
- E 、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,以转移占有之日为竣工日期
- 9 【单选题】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
- A 、15
- B 、7
- C 、14
- D 、28
- 10 【多选题】当事人对建设工程开工日期有争议的,关于人民法院对开工日期认定的说法,正确的有( )。
- A 、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
- B 、因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工条件具备的时间为开工日期
- C 、开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期
- D 、开工通知发出前,承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
- E 、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,以施工许可证载明的时间为开工日期
热门试题换一换
- 公开招标时,要求投标单位进行资格预审,资格预审的主要内容有哪些?
- 选择盾构机的原则之一技术先进性要以( )为前提。
- 建筑工程项目划分中,分项工程按()、设备类别等进行划分。
- 公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的,可以向人民法院提起行政诉讼。
- 液压提升大型设备与构件有上拔式和爬升式两种方式,适宜于上拔式方式进行吊装的构件的特征是()。
- 属《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有()。
- 某住宅楼的钢筋工程,可以作为一个( )对其进行质量控制。
- 指出事件二中的不妥之处,给出正确做法。本次事故按人员伤亡及经济损失分类,属于哪类事故?
- 下列关于工程档案的编制说法中,正确的是()。
- 以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是( )。
- 5.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载