- 简答题
题干:某大型工程项目地质情况复杂,由于工程项目建设任务十分紧迫,要求尽快开工并按时竣工,基础处理工程量难以准确确定。因此,业主根据监理单位的建议,与承包方签订了施工固定单价合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都做了规定。
题目:在施工过程中,遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问监理工程师应如何审理?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
对于特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担;工期顺延。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】在施工过程中,工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )d内予以确认答复。
- A 、3
- B 、7
- C 、14
- D 、28
- 2 【不定项】施工过程中遇到的下列不利条件中,属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有( )。
- A 、不利于施工的外界自然条件
- B 、超音速飞行物产生的压力波干扰
- C 、招标文件中未提供的水文条件
- D 、不利于施工的气候条件
- E 、招标文件和图纸均未说明的地下障碍物
- 3 【多选题】施工过程中遇到的下列不利条件中,属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有 ( )
- A 、不利于施工的外界自然条件
- B 、超音速飞行物产生的压力波干扰
- C 、招标文件中未提供的水文条件
- D 、不利于施工的气候条件
- E 、招标文件和图纸均未说明的地下障碍物
- 4 【多选题】施工合同履行过程中,当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时,承包人可以 ( )
- A 、留置该工程
- B 、拍卖该工程
- C 、与发包人协议将该工程折价
- D 、请仲裁机构将该工程依法拍卖
- E 、申请法院将该工程依法拍卖
- 5 【单选题】施工合同工期总日历天数是中标书中已注明( )的投标工期。
- A 、招标文件要求
- B 、发包人接受
- C 、工程师确认
- D 、承包人指定
- 6 【单选题】在投资控制的过程中,做到三大目标控制的有机配合和相互平衡体现了投资控制的( )
- A 、系统控制
- B 、全过程控制
- C 、全方位控制
- D 、目标
- 7 【单选题】当承包商遇到工业项目中工艺系统设计和生产流程设计方面的问题时,工程咨询公司可以为其提供相应的()服务。
- A 、合同咨询
- B 、索赔
- C 、工程设计
- D 、技术咨询
- 8 【多选题】施工过程中遇到的下列不利条件中,属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有()。
- A 、不利于施工的外界自然条件
- B 、超音速飞行物产生的压力波干扰
- C 、招标文件中未提供的水文条件
- D 、不利于施工的气候条件
- E 、招标文件和图纸均未说明的地下障碍物
- 9 【单选题】在施工过程中,当分部工程达到验收条件时,应由()组织验收。
- A 、专业监理工程师
- B 、总监理工程师
- C 、施工单位项目负责人
- D 、建设单位现场代表
- 10 【单选题】施工过程控制指在施工过程中对()进行的控制。
- A 、实际投入的资金和生产要素质量
- B 、实际投入的生产要素质量及人员状态和结果
- C 、实际投入的机械设备和资金
- D 、实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果