- 建造师案例题
题干：背景资料某施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部分或剩余部分综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据详见下表：竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。
题目：分别指出总承包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料正确的移交顺序。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案（1）实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。
（2）监理单位应向建设单位移交监理资料。
（3）建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某工程项目的总承包单位与专业分包单位进行工程交接时，《交接检查记录》中的“见证单位”应为（）。
- A 、总承包单位
- B 、政府质量检验部门
- C 、建设单位
- D 、分包单位
- 2 【单选题】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位( )。
- A 、承担连带责任
- B 、承担分包单位的责任.
- C 、承担法律责任
- D 、承担验收责任
- 3 【单选题】关于总承包单位与专业分包单位管理,说法正确的是()。
- A 、总承包单位负责提供施工图纸,不负责向专业分包单位进行技术交底
- B 、专业分包单位应在专用条款约定的时间内,向建设单位提交一份详细施工组织设计,经批准后实施
- C 、随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通
- D 、专业分包单位只允许承包人及其授权的人员在工作时间内,合理进入专业工程施工场地或材料存放的地点
- 4 【建造师案例题】分别指出总承包单位机电公司召集各分包单位约定的2个事项是否正确?说明理由。若不正确,说明正确的做法。
- 5 【建造师案例题】分别指出事件三中,施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。
- 6 【单选题】关于总承包单位对专业分包单位进行管理的说法，正确的是（）。
- A 、总承包单位负责提供施工图纸，不负责向专业分包单位进行技术交底
- B 、专业分包单位应在专用条款约定的时间内，向建设单位提交一份详细施工组织设计，经批准后实施
- C 、随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通
- D 、专业分包单位只允许承包人及其授权的人员在工作时间内，合理进入专业工程施工场地或材料存放的地点
- 7 【建造师案例题】分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。
- 8 【建造师案例题】分别指出总承包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料正确的移交顺序。
- 9 【建造师案例题】总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作?
- 10 【单选题】甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（ ）。
- A 、乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
- B 、甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
- C 、甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
- D 、甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
热门试题换一换
- 竣工图是水利工程档案的重要组成部分，必须做到完整、准确、清晰、系统、修改规范、签字手续完备。竣工图须由( )在图标上方空白处逐张加盖竣工图章，有关单位和责任人应严格履行签字手续。
- 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是（）m。
- 按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,( )可以不进行招标,采用直接发包的方式委托建设任务。
- 未在同一省的双方当事人工程纠纷一案,由被告所在区法院做出了一审判决,被告不服上诉至所在地中级人民法院,该中级法院经审理,做出了驳回上诉,维持原判的二审判决;被告拒不执行判决,原告应向( )申请强制执行。
- 甲公司欠乙公司10万元,丙公司欠甲公司10万元,均已届清偿期;由于甲公司一直不行使对丙公司的10万元债权,致使其自身无力向乙公司清偿10万元债。则根据合同法的规定,( )。
- 关于防雷接地装置系统的施工顺序，说法正确的是（）。
- 在山区的上山索道吊运设备多使用()
- 建筑幕墙防火构造要求正确的有()。
- 你认为该项目经理对成本的分类中,哪些是正确的?哪些不妥?不妥的请重新归类,逐条回答。
- 矿图中,等高线发生重叠时,表明该处有()。
- 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
RRoKY